《建设工程设计合同格式版（八篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程设计合同格式版（八篇）.doc（42页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、建设工程设计合同格式版合同编号：_工程名称：_工程地点：_（由设计人编填）设计证书等级：_发包人：_设计人：_签订日期：_发包人委托设计人承担_工程设计，经双方协商一致，签订本合同。第一条本合同依据下列文件签订：1.中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定2.国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。3.建设工程批准文件。第二条本合同设计项目内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等，详见下表。第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件第五条本合同设计费估算为_元人民币。设计费支付进度详见下表。说明：1.提交各阶段设计文
2、件的同时支付各阶段设计费。2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。3.实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。4.本合同履行后，定金抵作设计费。第六条双方责任1.发包人责任：（1）发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限在_天以内时，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限_天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。（2）发包人变更委托设
3、计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费.（3）发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。（4）发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作、生活及交通等方便条件。（5）发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图样、数据、计算机软件和专利
4、技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于于本合同以外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人索赔。2.设计人责任：（1）设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。（2）设计人采用的主要技术标准是：_（3）设计合理使用年限为_年。（4）设计人按本合同第二条和第四条定的内容进度及份数向发包人交付资料及文件。（5）设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充。设计人按合同规定
5、的时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费。收费额由双方商定。（6）设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。第七条违约责任1.在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量支付费用，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付，超过一半时按
6、该阶段全部设计费支付。2.发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天应承担支付金额_%。的逾期违约金。逾期超过_天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按第七条第一款规定支付设计费。3.设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误，负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的，根据损失的程度和设计人责任大小，向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的_%。4.由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规
7、定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的_%。9.合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。第八条其他1.发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。2.设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人付费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规定的份数，设计人另收工本费。3.本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人配合加工订货时，所需费由发包人
8、承担。4.发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，由发包人支付。5.发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。6.由于不可抗力致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。7.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第_种方式解决：（一）提交_仲裁委员会仲裁；（二）依法向_人民法院起诉。8.本合同一式_份，发包人_份，设计人_份。9.本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。10.本合同生效后，按规定到项目所在省建设行政管理部门规定
9、的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。11.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。12.其他约定事项：_发包人名称：_（签章） 设计人名称：_（签章）法定代表人：_（签章） 法定代表人：_（签章）委托代理人：_（签章） 委托代理人：_（签章）住所：_ 住所：_邮政编码：_ 邮政编码：_电话：_ 电话：_传真：_ 传真：_开户银行：_ 开户银行：_银行账号：_ 银行账号：_备案号：_ 经办人：_备案日期：_年_月_日备案日期：_年
10、_月_日建设工程设计合同格式版（二）甲方：xx市第中学（以下简称甲方）乙方：xx有限公司xx分公司（以下简称乙方）甲、乙双方经友好协商，决定由乙方为甲方完成甲方的LED显示屏安装工程施工。为明确双方的权利、义务和经济责任，特订立本合同，具体内容如下：第一条工程项目及施工期限一、工程名称：xx市第中学建设工程二、工程地点：xx市第中学三、承包范围：xx市第中学1块LED显示屏及4个监视器系统安装四、开工日期：接到甲方通知后二十日内开工五、工程工期：总工期25天，施工进度应与装修等专业施工进度相协调六、质量等级：达到优良标准第二条工程承包方式一、工程承包方式为包工包料。第三条工程方案设计及变更一、
11、本工程由乙方设计，甲方审核，乙方严格按照审核后设计方案进行施工。二、工程施工过程中，若甲方提出设计变更，需以书面形式通知乙方;若乙方提出设计变更，亦应以书面形式通知甲方，并需得到甲方书面认可。第四条工程期限一、工程可根据施工条件具备情况分期实施、分期验收、分期决算。二、如遇下列情况之一，双方协调方可安排工期顺延。1.建设单位不能按时提供施工条件影响工程正常进行。2.不属乙方原因引起的重大设计变更，导致修改方案等原因而影响进度。3.受在现场施工的其它施工工程影响，本工程施工不能进行。4.不可抗力因素而延误工期。第五条工程造价及付款方式、时间一、合同价款：本合同工程总价定为人民币25300.00元
12、，即贰万伍仟叁佰元整。二、付款方式、时间：1、本合同签订后，甲方向乙方付工程合同额的50%，即12650.00元（人民币大写：壹万贰仟陆佰伍拾元整）。2、工程竣工验收合格后，甲方付给乙方本工程合同额的50%：即12650.00元（人民币大写：壹万贰仟陆佰伍拾元整）。第六条工程验收一、在工程未经验收前，甲方不得提前启用或擅自运用系统。否则，由此而发生的质量及其它问题，乙方不承担责任。二、甲方在收到乙方验收通知后七个工作日内，应组织有关人员按上述标准进行验收。三、工程在通过验收一周内，乙方应将工程的全套齐全的施工文档及相关资料移交甲方。第七条甲乙双方的责任一、甲方责任：1、甲方代表负责对工程质量、
13、进度进行监督检查，办理洽商、变更、验收手续和其他事宜。2、提前两天书面通知乙方开工时间。3、协调施工过程中可能发生的设计相撞或施工交叉等相关事宜。4、协助解决施工现场用水用电。乙方自备用水用电设备。二、乙方责任：1、乙方代表按照本合同组织施工、保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，乙方施工人员必须接受甲方驻工地代表的统一安排，按统一规定办事。2、认真听取甲方施工图会审意见，并于三天内修改完后送甲方认可。3、乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。4、遵守甲方的安全管理制度及施工现场的有关规定，在指定的区域内活动并负责施工范围内的安全保卫。若由乙方原因造成工程财产和人身伤害，乙方承担责任及所发生的费用。5、工程竣工未移交前，负责对现场的一切设施和甲方已完成工程提供成品保护。若因乙方原因造成损坏，乙方应按成品进行赔偿。6、认真按照标准、规范和设计要求施工，随时接受甲方代表及监理或质检部门的检查，为检查检验提供便利。7、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、装修、设备管线等不受损坏。8、按有关规范、施工图及说明精心施工，保证质理，按期完工和交付使用，不得推迟工期。9、负责做好本
