《委托施工协议书常用版（六篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《委托施工协议书常用版（六篇）.doc（23页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、委托施工协议书常用版甲方：_乙方：_为提高泵站品位，创造良好的工作环境，经甲、乙双方协商一致，甲方将_委托给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：一、工程地点：_。二、工程内容土层基础、绿化及其他部分工程（详见图纸）。以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。三、工期1、开工日期：本项目工程从_年_月_日起至_年_月_日止，共_个日历天。2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。四、工程合
2、同价款经协商本合同总承包价款为人民币：_整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。五、承建方式乙方对工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。1、乙方负责提供所承建工程材料，必须经双方确认方可进料施工。2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。六、工程付款办法1、本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币_整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。2、待完成总工程80%后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%，即人民币_整。3、工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%，即人民币_整。4、竣工验收合格后一个月内
3、，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币_整。七、工程质量1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工，完工后达到_级。2、在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。3、乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物，做好文明施工。八、工程竣工验收结算乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后_天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及有关园林绿化标准给予合格批
4、准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改，并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算，并于_个工作日内结算完毕。九、延期违约责任乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币_元;若工程提前完成，则每提前一天完成奖励人民币_元。若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。十、养护管理1、期限：以工程竣工验收合格之日起计算，绿化保养期为十二个月，保养期从竣工验
5、收之日开始计算，保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。2、质量要求：大树及时支撑固定，栽植后及时浇水，及时中耕除草、施肥、修剪，及时防治病虫害，确保苗木正常生长。养护达到国家城镇绿地园林养护标准。十一、合同生效与终止本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。十二、合同份数本合同一式_份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执_份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。本合同未经事宜，双方协商解决。甲方代表（盖章）_乙方代表（盖章）_合同签订日期：_签约地点：_委托施工协议书常用版（二）发包方（简称甲方）：承包方（简称乙方）：第一条工程概况1、工程名称：2、工
6、程地点：3、施工内容：（见工程预算表）4、承包方式：包工包辅材形式（辅材详看附件）5、工程总价：大写（人民币），双方约定，如变更施工内容、变更材料，这部分的工程款按实另计。6、工期：自年至年日竣工。工期共（开工期最终以材料进场日的第二天起计算为准。）第二条材料供应的约定：1、甲方提供的材料：详见附件二甲方提供材料。（1）甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，因材料、设备质量不合格而影响工程质量的，其返工费用由甲方承担，且工期顺延。（2）由甲方采购供应到工场或工地现场的材料、设备须在各项工程开工之日前三天内应按时供应到现场，甲、乙双方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料、
7、设备有质量或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。第十一条附则本合同一式，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日委托施工协议书常用版（三）宾馆消防工程委托施工协议书甲方：乙方：根据平等、自愿、互利原则，双方就甲方将宾馆消防工程委托乙方施工协商一致，为保证质量、明确责任，特订立本协议并共同遵照执行。一、工程名称：“阿布来提。阿吉”消防工程二、工程内容：（1）宾馆地上七层室内烟感应系统、水喷淋系统、联动控制系统、消防报警系统
8、等全部消防系统;（2）12立方米消防水箱壹个;（3）上述工程包含宾馆消防系统工程所有要素：包括但不限于泵、主水管、各项分系统、联动系统、广播系统、配备齐全消防水栓系统等。三、工程周期：天（_年_月_日至_年_月_日）。四、工程质量：达到国家各项规范要求的合格标准。五、工程造价：工程造价包含所有施工有关费用_包括但不限于工程设计费用、人员薪酬、施工人员保险费用、所有主材及辅材、所有建筑施工工具设备、各项运输费用、垂直运输费用、垃圾清运费用等。采用固定价格，总造价贰拾伍万元整（250000。00）。合同一经签定，此价格不受任何市场因素或工程因素影响，为最终结算价格。六、工程款结算方式：按工程进度付
9、款;（1）消防主、辅水管材料进场，支付总工程款的20%;（2）主水管基本安装到位，烟感器、所有线材、线管及其辅材入场，支付总工程款的10%;（3）主管线、分支管线敷设到位，各类水控制阀门进场，支付总工程款的15%;（4）剩余全部施工材料进场（泵、喷淋设备、控制厢柜等），支付总工程款的20%;（5）全部工程竣工验收后，支付总工程款的15%;（6）竣工验收满两个月之日，如工程整体无重大质量问题，甲方向乙方支付总工程款的15%;（7）总工程款余5%作为工程质保金，于工程竣工验收满一年后由甲方向乙方支付。七、工程质量保修期（乙方在此期限内应向甲方提供的工程质量保修责任和服务，由甲方使用不当造成的问题除
10、外）：年。八、甲乙双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1。提出工程基本要求，审查确认乙方提供的施工图设计或与工程配套的设计（全部设计必须依照国家和建筑行业有关规范制订），费用由乙方负责。2。对乙方管理人员提出安全施工、文明施工要求并检查实施情况。3。审查乙方制定的施工组织设计、安全施工措施、文明施工措施、工程进度表等并检查执行情况，发现安全、质量隐患有权提出整改意见并强制要求执行，由此造成的工期延误和经济损失由乙方承担。4。对乙方采购进场的施工主材、辅材进行检查。确保符合设计规范和国家质量标准，对不符合要求的材料有权勒令停止使用并更换，由此造成的工期延误和经济损失由乙方承担。5。有权监督检查
11、乙方施工，包括施工现场现时检查和施工工序事后检查，发现质量问题有权要求返工纠正;由此造成的工期延误和经济损失由乙方承担。6。保证施工期间水、电等基本施工条件的需要。7。按本协议书第六条约定及时向乙方支付工程款额。（二）乙方的权利和义务1。要求甲方明确工程基本要素，以及时制定施工图设计或工程配套设计。2。有权要求甲方按本协议书第六条约定及时支付工程款额。3。因甲方原因引起的工期延误有权免除自身责任。4。有权向甲方提出的违反安全施工和文明施工的要求提出异议，如甲方坚持上述要求，有权向甲方提出免除自身责任并要求甲方承担后果。5。及时向甲方提供全套施工图纸和各项施工文件，以便甲方能够及时审查确认;6。
12、制定可行的安全施工计划并采取严密安全措施保证执行;对进入施工场地的工作人员进行安全教育，对全体施工人员的安全负责。如发生人身和财产安全事故，承担一切后果。7。严格按照设计规范采购施工主材、辅材，保证符合国家质量标准，避免无谓的工期延误和经济损失。8。严格要求施工人员进行规范作业，严把质量关;施工中出现质量问题及时返工、纠正，承担由此产生的工期延误和一切损失。9。采取可行措施保护施工现场财物，如有损坏原样修复，如修复不成照价赔偿。10。在甲方未提出重大工程变更的前提下，不要求追加工程款。11。在甲方按照本协议书第六条约定足额支付工程款的前提下，保证管好自己的人，承诺不发生所属人员围堵甲方人员、办
13、公场所、营业场所事件，如若发生此类无理取闹事件，无条件接受甲方相应处罚措施。12。保证履行施工保修期内的维修和服务事项，对甲方反映的工程问题及时响应并解决。九、本协议书未尽事宜，由双方协商确定形成书面约定，为本协议书的合法补充;十、如双方在合作过程中发生纠纷，应友好协商解决，协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼，通过法律渠道解决。十一、本协议书一式二份，双方各执一份，签字（盖章）后生效。甲方（代表人）：_ 乙方（代表人）：_年_月_日委托施工协议书常用版（四）委托方（以下简称甲方）：受托方（以下简称乙方）：北京研博新创科技发展有限公司（以下简称甲方）于_年_月_日与签订了关于莱钢型钢炼钢厂
14、钢包加盖工程钢包盖维修维护委托协议书（以下简称主合同）。现甲方委托（以下简称乙方）负责维修保养施工，经甲乙双方协商达成如下协议：一、委托施工内容：关于莱钢型钢炼钢厂钢包加盖工程钢包盖维修维护委托协议书合同的全部内容。二、甲方责任、权利和义务1、与乙方签订合同（包括随后可能签订的补充合同）。2、组建项目技术部。技术组长作为甲方的派出机构，到施工现场具体履行甲方职责，对工程进度、质量、安全及资金等进行监督管理验收。3、组织公司职能部门定期或不定期对工程进行检查，对发现的问题提出整改措施，并督促乙方实施。4、审核维修保养组织有关施工报表、报告以及工程结算、竣工资料。5、做好施工中的协调工作，尽量为乙方创造良好的施工环境。但由于厂方或监理以及遇不可抗为的自然灾害等原因导致维修养护窝工、停工和延期，甲方不负任何责任，乙方应予理解并承担由此可能带来的成本增加的风险。6、按合同要求付款给乙方7、项目经理部印章由乙方管理，甲方监督使用。三、乙方责任、权利与义务1、乙方接受甲方委托施工本工程，必须履行主合同包括随后可能签订的补充合同的有关条款，按主合同的规定全面完成各项承包工作，并承担主合同规定的承包人的全部义务和责任，负责协调厂方与监理部门关
