《工程居间合同怎么写1500字模板11篇.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程居间合同怎么写1500字模板11篇.doc（236页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、工程居间合同怎么写1500字模板11篇最新工程居间合同怎么写1500字模板11篇。合同范本网栏目推荐你阅读“工程居间合同”等专题内容。随着时代的开展和进步，合同在我们的生活中占据越来越重要的地位。签订合同可以更好的方便双方协调及配合。那么您知道标准的合同应该如何写呢？有请驻留一会，阅读合同范本网的工程居间合同怎么写，建议你本页和wtt，以便后续阅读！工程居间合同怎么写 篇1 甲方委托人：_身份证号码：_乙方居间人：_身份证号码：_甲乙方为了发挥双方的优势，根据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原那么，达成如下协议：一、委托事项1、乙方承受甲方委托，负责就_工程工程以下
2、称该工程工程，举荐甲方和施工方直接洽谈，并最终促成甲方与施工方签订该工程工程的专业承包施工合同。二、乙方的义务1、乙方有义务协助施工方对该工程工程进展实地考察。2、乙方承诺向施工方提供的关于该工程工程的上述信息真实可靠。3、乙方在甲方与施工方进展合同会谈期间，应尽到作为居间人的慎谨和老实义务。假如可以达成施工合同，那么在施工方施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与施工方的关系。三、甲方义务1、假如居间成功，那么由甲方全面履行和施工方所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。2、假如居间成功，那么甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。假如未及时支付，那么按未按时
3、支付金额的10%向乙方承当违约金。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、本工程居间费用为工程施工合同总金额的1%，共计_元整。2、甲方与施工方施工合同签订完毕，即刻支付乙方_元整，在施工方正常施工的一个月内，应向乙方支付_元整；剩余居间费从正常施工的第二个月开场，半年内付清，共计_元整。3、甲方可以转帐或现金的方式支付。五、居间费用的承当居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完本钱合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承当居间活动费用或甲方同意承当相关费用。六、合同终止1、本合同签字生效后。2、假如居间成功，本合同完全履行完毕后终止。3、甲乙双方协议解除合同或有
4、其他法定事项时，本合同终止。七、争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。八、其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进展转委托。2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。合同签订日：_甲方：签章：_乙方签章：_工程居间合同怎么写 篇2 甲方(委托人)：_合同编号：_乙方(施工方)：_签订日期：_一、装饰施工地点：_二、根据国家有关法律规定，明确双方的权利义务，特签定以下协议，以便共同遵守。三、工程概况：_1、工程总价：_2、装修内容：_四、关于工程付款方式的约定：1、自本合同双方签字生效后，甲方应付给乙方工程预付款人民币(60%)即人民
5、币_元整，工程施工到油漆工进场时，甲方付乙方工程总造价人民币即_元整。质量保修_年。2、本合同生效后，甲方按以上付款约定支付乙方工程款，假如因甲方拖延付款时间造成停工及工期延误，一切后果由甲方负责。3、乙方工程完毕后、甲方如在_日内不验收、乙方自行验收、甲方应以成认。五、工程施工变更：1、施工中如因甲方原因要求重新返工的或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需要签订由甲方需承当变更产生的施工人工费用协议。如因乙方原因造成返工的，由乙方承当责任，工期不变。2、凡私自与工人商定更改施工内容引起的一切后果，由甲方负责，给乙方造成的损失甲方还应赔偿。3、因不可抗拒因素造成的施工延误，甲乙双方协商解决。4
6、、施工途中、甲方要求工程增加局部，必须按照预算要求，先付款后，乙方再施工。六、违约责任：1、合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同按合同总金额的10%作为违约金付给对方。因擅自解除合同使对方造成实际损失超过违约金的，应进展补偿。2、甲方未按合同的约定付款，每逾期一天，按逾期款付款的10%支付违约金。乙方未按合同的约定期限完工，每逾期一天，按工程总价款的10%支付违约金。3、甲方未办理任何手续，需要乙方拆改原有建筑手续构造及设备管线，乙方有权回绝施工。七、合同的终止：1、本合同解除或本合同履行完毕，本合同即自行终止。八、合同的生效：1、合同和合同附件由双方签字或盖章后生效。2、补充合同与本合同
7、有同等的法律效力。3、本合同(包括合同附件、补充合同)一式三份，甲方持二份，乙方持一份。九、解决合同纠纷方式：本合同履行期间，双方发生争议，双方协商解决，协商不成时，双方同意由仲裁委员会进展了仲裁，假设未达成，仲裁协议交当地法院裁决。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工程居间合同怎么写 篇3 委托方甲方：承接方乙方：工程工程：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进展居室装潢。为保证工程顺利进展，根据国家有关法律规定，特签订本合同包括本合同附件和所有补充合同，以便共同遵守。第一条：工程概况1、工程地址：_上海浦东三林路709
8、弄16号603_2、居室规格：房型_5_层式_2室_1_厅_1_厨_1_卫1、_室，计_平方米；2、_厅，计_平方米；3、_厨房，计_平方米；4、_卫生间，计_平方米；5、_阳台，计_平方米；6、_过道，计_平方米；7、其他注明部位_，计_平方米。总计：施工面积_平方米。3、施工内容：详见本合同附件一家庭装潢施工内容单和施工图。4、委托方式：_5、工程开工日期：_年_月_日6、工程开工日期：_年_月_日工程总天数：_天第二条：工程价款工程价款金额大写_元，详见本合同附件二家庭装潢工程材料预算表。1、材料款_元；2、人工费_元；第三条：质量要求1、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。
9、详见本合同附件三家庭装潢工程材料决算清单。2、工程验收标准，双方同意参照上海市地方标准DB31/T301999住宅装饰装修验收标准规定。3、施工中，甲方如有特殊施工工程或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。4、质量检查监视部门：上海市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。第四条：材料供给1、乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见本合同附件二家庭装潢工程材料预算表。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。2、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异
10、，应制止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。3、甲方负责采购供给的材料、设备，详见本合同附件四甲方提供装潢材料清单的内容，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。第五条：付款方式1、合同一经签订，甲方即应付工程款30%；当工期进度过半年月日，甲方即第二次付施工工费的35%。剩余30%尾款待甲方对工程开工验收后结算。另5%留为质保金，质保期注：包括人工费付款百分比按付款方式表进展：付款要求额进程内容对设计、预算元签订合同认可时扣除签订合同元元付款时间付款百分比签订意向之日签订合同之日材料款100%施工工
11、费50%金付款1000合计工期进度过半施工过程中施工工费40%年月日开工验收10%当天元增加工程工程签订工程变更100%表应在补办手续时结算甲方付清工程价款，详见本合同附件七家庭装潢工程工程结算表，乙方开具收据，向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡，详见本合同附件八家庭装潢工程工程质量保修卡。第六条：工程工期1、假如因乙方原因此延迟完工，每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。假如因甲方原因此延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方元。2、由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承当，由于乙方施工原因造成质量事
12、故，其返工费用由乙方承当，工期不变。3、施工中假如因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承当全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承当责任，工期不变。4、施工中，乙方未经甲方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，乙方自负责任。第七条：工程验收1、工程质量验收，详见本合同附件六家庭装潢工程质量验收表，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部完毕后，乙方组织甲方进展开工验收。双方办理工程结算和移交手续。2、乙方通知甲方进展工序验收及开工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲
13、方自行搬进入住，视为验收合格。3、甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应成认工序或工程的开工日期，并承当乙方的看管费和相关费用。第八条：其他事项1、甲方1、必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进展现场交底。2、二次装饰工程，应全部腾空或局部腾空房屋，去除影响施工的障碍物。对只能局部腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的保护措施，均需与乙方办理手续和承当费用。3、如确实需要拆、改原建筑物构造或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并承当有关费用。施工中如需临时使用公用部位，应向邻里打好招呼。2、乙方1、应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质；如是下属分支机构，也须有上级公司出具的证明；经办业务员必需有法人代表的委托证书。2、指派姓名_为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。3、负责施工现场的平安，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响别人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。4、严格履行合同，实行信誉工期，假如因延迟完工，如脱料、窝工或
