必备工程合同集锦6篇

《必备工程合同集锦6篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《必备工程合同集锦6篇（12页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、必备工程合同集锦6篇 工程合同 篇1 我承包施工泰兴汽车城3#、4#厂房工程防水分项工程施工，在履约过程中，本人向江苏金龙建设有限公司汽贸城项目部郑重承诺如下：一、严格执行国家法律、法规及工程所在地的地方法规遵守公司的各项管理制度，服从领导，自觉接受公司的管理和监督，积极配合公司的各项工作，全面履行承包协议书中所有义务。二、按照国家相关法律及条例的规定及时发放职工工资保证没有拖欠职工工资的现象发生。合法使用劳动力。三、全面负责本专业工种承包分项工程的安全生产工作认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定，服从安全专

2、检的管理，并按公司相关要求对职工进行安全生产教育，保证重大安全事故为零。本人承诺若发生安全事故一切费用均由本人承担。四、诚实守信，对本人承包范围内所有涉及到的工程质量、进度、安全、债权债务等自愿承担一切责任。保证不发生任何经济纠纷或诉讼，若有发生愿意接受处理。以上承诺本人保证做到，如有违背所发生的一切费用及经济责任、法律责任都由本人承担，与江苏金龙建设有限公司汽贸城项目部无涉。本承诺书一式四份，为专业工种承包协议书的有效附件。承 诺 人：联系电话：担 保 人：年 月 日 工程合同 篇2 在市场经济条件下，随着社会法制建设的不断完善和社会法治意识的不断加强，“按合同办事”已成为工程建设领域公认的

3、一中规律和要求。施工合同依据法律的约束，遵循公平交易的原则确定各方的权利和义务，对进一步规范各方建设主体的行为，维护当事人的合法权益，培养和完善建设市场将起着重要的作用。主要表现在下列四个方面：一、明确建设工程发包人和承包人在施工阶段的权利和义务合同法规定：“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，受法律保护”。施工合同的法律效力有三层含义：即双方都应认真履行各自的义务；任何一方都无权擅自修改或废除合同；如果任何一方违反履行合同义务。就不能享受相应权利，还要承担违约责任。二、实行建设工程施工阶段监理的法定依据根据建筑法第30条规定：“国家推行建筑工程监理制度。”第31条规定：“建筑工程监理应当

4、依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用方面，代表建设单位实施监督。”在这些法定依据中，建筑工程承包合同，也就是施工合同中，一是明确了建设工程的发包人、承包人和监理人三者的关系是通过工程监理合同和施工合同，一是明确了建设工程的发包人、承包人和监理人三者的关系式通过工程监理合同和施工合同确立的，监理人对工程的监理是以施工合同为依据。三、保护发包人和承包人权益的依据中华人民共和国民法通则第85条规定“合同是当事人之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。”无论是哪种情况的违约，权利受到侵害的一方，就要以施工合

5、同为依据，根据有关法律，追究对方的法律责任；施工合同一经订立，就成为调解、仲裁和审理纠纷的依据。因此，施工合同是保护建设工程实施阶段发包人和承包人权益的依据。 工程合同 篇3 昨天晚上，王江泾镇太平村村民凌根奎又像往常一样，来到离家不远处的一块空地上，看到施工进度不断推进，凌根奎开心地说，村民们闲时都会到这块空地上走走，希望新房子早点建好，早点入住。这样的积极性充分体现在5月13日召开的、290多户农户参加的搬迁评估大会上。原本村干部还提心吊胆，怕有些村民对搬迁不理解、不配合，没想到积极抽签参与搬迁评估的农户占了整个搬迁评估农户的95%以上。早日到新市镇社区集聚，已经成为农户们共同的期盼。扎实

6、的政策宣传、高起点的规划以及全力推进的基础设施建设，让王江泾镇的村民们积极抽签参与搬迁评估。太平村9组村民马胜熊坦言：“我们原来住的地方连个汽车都开不进去。今后住进这么高档的新社区，配套齐全、环境又好，我们开心都来不及。”农户鲁善如的老家在河南，他对未来新的环境和生活也充满了向往：“今后居住品质将大大提高，生活也有了一定的保障。我们农民也要转型，做一个新时代的农民。”在“两新工程”建设中，王江泾镇强力推进基础设施建设，确保相关工作同步开展。记者在太平村、长虹村的聚集点看到，一些主要道路框架逐步形成，水电设施建设稳步推进，一些性急的村民还特意提前到现场“打探”，看到现场热火朝天的建设场景，他们都

7、会放心地离去。该镇负责人告诉记者，到目前，该镇已投入2800多万元用于“两新工程”基础设施建设，其中太平村主体道路、电力设施、自来水工程等先后完成；长虹村基础设施已经进入施工阶段，根据计划，本月底下月初，将开始对农户搬迁进行评估，力争在6月初完成主体道路的基础框架，并着手对水电设施的申报。完善的政策、合理的规划、配套的跟进，让众多农户吃了“定心丸”。在推进“两新工程”建设中，王江泾镇针对不同地域特点和农民实际，采取多种方式，安置房屋多样化、土地流转灵活化、农民保障政策化，拓展发展空间，多方筹措资金。镇党委副书记吴云飞介绍说，该镇做了大量的调查摸底工作，出台系列政策和措施，集聚政策和征迁政策严格

8、分开，合乎了不同农户的“胃口”。4亿元资金的及时到位，确保了“两新工程”建设的顺利推进。目前，太平村和长虹村的土地征迁已经完成，搬迁户的调查摸底工作有序进行。据介绍，今年王江泾镇将全面启动“1+X”规划布点的新社区建设，全镇完成2800户农民搬迁任务，而目前报名要求搬迁的农户已有1800多户。镇党委书记陈天荣表示，接下来，该镇将继续完善各项措施和制度，继续推进“两新工程”建设，并以此为契机，完善规划，推进该镇城镇化建设，形成“两纵三横”的网络格局，提升内涵和品质，增强人气、商气、财气，刷新浙北经济重镇新形象。 工程合同 篇4 甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法及其他法律、法规，遵循平等、自愿

9、、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，甲方就的部分项目委托乙方进行检测的事项和乙方协商一致，同意订立本合同，并共同信守合同各项条款。具体条款如下：第一条：检测内容1、工程名称：2、委托内容：包括钢筋、混凝土、水泥、砂、石等材料及土工试验的普通检验和见证检验。第二条：检测费用和结算1、检测单价按有关规定和甲乙双方商定的价格收费（见附件）；2、检测费用累计达到 万元结算一次，甲方收到乙方的结算单据后0个工作日内结清；3、乙方向甲方提供 4份检验报告（原件）。超出部分按叁元份计。第三条：双方责任1、甲方责任1）负责对见证材料出具相关证明；2）及时提供建筑材料的试件；3）及时和乙方进行结算。2

10、、乙方责任1）负责到甲方工地现场进行收样，承担由此发生的相关费用；2）严格按照国家规范及当地相关规范、法规等对甲方提供的建筑材料进行检测，并保证检测结果的准确、公正；3）乙方要及时向甲方提供相关的检测报告，报告出具的日期必须在试件到期后七个工作日内；4）乙方在收款的同时向甲方开具相同数目的正式发票。第四条：违约责任1、乙方未能及时出具材料检测报告，由此而影响到甲方后续工作的进行，每延误一天按延误报告所有材料试验总价的 %进行处罚；2、由于乙方的原因对材料的.试验检验发生错误，需无偿重新进行试验检验，由此造成甲方的经济损失由乙方承担，由此而产生的责任由乙方全部承担；3、甲方收到乙方的结算书后，需

11、进行审核确认并办理相关付款手续，每延误一天按结算额的 %进行处罚。第五条：争议的解决双方发生争议时，双方可协商解决，协商不成，双方按以下方式的其中一种予以解决：1）仲裁机构申请仲裁；2）向当事人所在地法院起诉。第六条：本合同未尽事宜，可另行协商，制订补充协议或承诺，补充协议或承诺与本协议具有同等法律效力。第七条：合同生效本合同自双方签字盖章后成立并生效。双方义务完成后，合同自行解除。本合同一式 捌 份，甲、乙方各执 肆 份。甲方（盖章） 乙方（盖章）：地址： 地址：电话： 电话：签约代表： 签约代表：签约日期： 工程合同 篇5 乙方(承包方)：该工程为民房住宅一栋，为明确双方权利责任，根据中华

12、人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例等有关法律法规签字本合同，双方共同遵守。第一条：工程名称：住宅平房一栋第二条：工程地点：第三条：工程概况：该住宅毛石基础、地圈梁、红砖结构、钢筋混凝土现浇面，建筑面积为 平方米。第四条：承包方式：包工包料，包括人工费、设备费、模板租赁费、脚手架、工具、用具安全费以及主体工程所需一切建筑材料费，均有承包方自构，甲方把关材料质量。第五条：工程施工依据：以甲方提供图纸及施工说明书为依据进行施工。如需要变更的双方协商。第六条：承包金额：每平方米人民币元，共平方，共计 元，竣工决算按实际建筑面积结算。第七条：付款方式：基础工程完成付给人民币完成付给人民币 元，内

13、外墙抹灰完成付给人民币 元，余款工程全部竣工后一次性结清该款。第八条：施工工期为天，自年_月_日止。如有不可抗拒的天气变化造成停工，工程双方协商顺延。第九条：双方的权利与责任：甲方的权利与责任(一) 甲方有权监督所用的工程材料，劣质材料不得使用。(二)工程质量监督有甲方指定人员，发现质量问题及时提出。(三)甲方必须按合同规定的执行，付款到位，否则造成停工由甲方承担责任。乙方的权利与责任(一)乙方有权自主组织精干施工人员对工程质量严格要求，按图纸及施工说明施工，确保工程质量过关。(二)在施工期间确保安全，不得违章做业，如造成不安全事故由乙方承担责任。第十条：工程竣工后由甲乙双方组织有关人员对工程

14、验收落实好双方的权利与责任，任何一方不得违约，否则由违约方承担经济损失和法律责任。第十一条：本合同一式二份，双方各执一份，签字后具有法律效力。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 工程合同 篇6 发包单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)一、工程概况1、亳州市南部新区拆迁安置小区A区42#47#楼工程，钢筋砼框架结构。2、合同期限自至3、为保证本工程进度需要，乙方在进行本工程装饰装修阶段进场人数根据甲方要求进行调整。二、承包方式1、乙方包工包料、包做包交，除起重机械设备等大型工具外，所有小型工具及安全设备由乙方自备，价格为元/。2、工期要求：三、承包内容亳州市南部新区拆迁安置小区A区42#47#楼门窗工程。型材名称，玻璃采用6+9A+6中空玻璃，屋顶天窗玻璃为6中透光LOWE+12A+6，推拉门、平开门玻璃材质为钢化玻璃。钢化玻璃在原来的基础上增加/。四、质量、安全标准和制度执行国家质量优良工程验收统一标准。五、付款方式由乙方全垫资至工程竣工验收六、结算方式按门窗实际尺寸面积结算。七、双方职责1、甲方应向乙方做安全、技术质量书面交底。