《瑞网科技建筑装饰工程施工合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《瑞网科技建筑装饰工程施工合同（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、建筑装饰工程施工合同甲方：乙方：成都瑞網科技有限公司第一条 工程概况工程名称工程地点：承包范围：裝飾、安裝及強弱電、開廠辦公區及會議室辦公家具承包方式： 包工包料工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工。工程质量：合格合同价款（人民币大写） ： 叁拾陸萬元整第二条甲方工作开工前三天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明二份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进
2、度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 3 负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。4如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。 5协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。第三条乙方工作 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。指派張貴平周雷为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检
3、查记录。参加竣工验收，编制工程结算。 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。第四条关于工期的约定 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。 因设计变更
4、或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工小时以上（一周内累计计算） ，工期相应顺延。第五条关于工程质量及验收的约定本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范（） 、建筑安装工程质量检验评定统一标准 （）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。 3 由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。 4由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。 5 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接
5、到验收通知二日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，則視同驗收，但甲方应承承担乙方的看管费用和相关费用每日3000 元。第六条关于工程价款及结算的约定双方商定本合同价款采用如下方式：合同約定及施工圖紙范围内固定价格人民幣叁拾陸萬元整，合同約定及施工圖紙范围外甲方增加工程按照国家有关工程计价规定按三類工程二級二檔并參考當地造價站信息價及市場材料價计算造价，并按有关国家最新规定进行调整和竣工结算。工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料 2 天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。甲方在工程竣工驗收后3 日內一次性支付合同所約定造價的 9
6、6%，下剩工程質量保證金4%在工程完工后一年內付清。付款方式：乙方提供材料發票或工程發票，甲方必須現金支付給乙方或乙方代表。第七条 关于材料供应的约定甲乙雙方簽定合同時，由甲乙雙方共同約定材料品名、規格、顏色如下表：材料名稱品名規格顏色備注地板磚威爾斯800 800淺灰產地廣東衛生間磚威爾斯600 600米黃仿古磚剖邊成 300600衛生間外陽臺威爾斯600 600米黃仿古磚剖邊成 300地磚、墻磚600塑鋼窗國標材料現場拼圖白色用普通白玻大便槽、小便斗歐爾美現場安裝白色小便自動感應器（干電池型）洗手臺歐爾美或用花現場拼尺黑色或米色龍頭用歐爾美崗石現做系列衛生間吊頂鋁特麗達300 300白色扣
7、板辦公室吊頂拉法基石膏板按圖紙白色不吊頂處刷灰色防塵漆三遍輕鋼龍骨金鵬龍骨按圖紙施工乳膠漆立邦環保工程按圖紙施工白色漆地面花崗石踏黑金沙按圖紙施工黑色帶金點步開廠辦公區及不銹鋼制作按圖紙施工亞光不銹鋼高度 100 毫米接待區踢腳線辦公室踢腳線黑色玻化磚制按圖紙施工黑色高度 100-150 毫作或黑色成品米陶瓷踢腳線木工板厚度 15 毫米形象墻面板按圖紙施工由甲方選定門鎖看樣無影玻璃按圖紙施工黑色形象墻油漆立邦是否做有色漆由甲方定插座、開關西蒙電器按圖紙施工、 安安裝位置由甲裝在墻體上方現場指定小吊燈、吊燈及東南電器按圖施工金屬色內置節能燈長吊燈雙頭豆膽燈、 筒普賽特按圖施工金屬色內置節能燈燈3
8、00 1200 日光新輝電器按圖施工金屬色內置節能燈燈盤衛生間方形燈三雄極光按圖施工金屬色內置節能燈軸流排氣扇松洋電器現場安裝衛生間成品隔普通隔斷現場安裝白色或灰色斷監控系統一套四個探頭背景音樂系統按圖紙施工配普通功放器程控電話交換一臺機電線系列成都新榮按圖施工網線電話線成都康普系列47 英寸液晶電Sony 或長虹一臺視機開廠辦公區家成都東豪辦公按圖紙布置銀灰色防火板具家具制作會議室家具成都東豪辦公按圖紙布置甲方選定式樣由甲方選家具定不銹鋼腳踏步光面不銹鋼按圖紙現場制作形象墻文字不銹鋼現場制按圖紙制作作上述材料一經約定，不得變動，若需變動，需就變動部分重新議定價格，由此拖延工期，由甲方給乙方相
9、應順延， 并補償由于變更材料給乙方造成的停工或窩工損失費每天 3000 元人民幣。凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，对工程造成的损失由乙方负责。第八条有关安全生产和防火的约定本工程未考慮防火设计。甲方自行購置泡沫滅火器自行放置適宜的位置。 乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程 、建筑安装工人安全操作规程、其它相关的法规、规范。 由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承
10、担由此引发的一切经济损失。第九条奖励和违约责任由于甲方原因导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方3000 元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按合同約定造價總額的1（即每日3600 元人民幣）支付滞纳金。由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方6000 元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方3000 元，作为奖励。 乙方按照甲方要求， 全部或部分工程项目达到优良标准时， 除按本合同 款增加优质价款外，甲方支付乙方 30000 元，作为奖励。 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品
11、，如造成损失，应照价赔偿。 甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款） ，由甲方负责并承担损失。 未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十条争议或纠纷处理 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。 当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由達州市仲裁委员会仲裁（当事人不在本合同约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉） 。第十一条其它约定第十二条附则本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。本合同正式两份，双方各执一份。副本兩份，甲方执一份，乙方
