装修设计合同常规版(4篇).doc

上传人:cn****1 文档编号:506403363 上传时间:2024-02-03 格式:DOC 页数:15 大小:27KB
返回 下载 相关 举报
装修设计合同常规版(4篇).doc_第1页
第1页 / 共15页
装修设计合同常规版(4篇).doc_第2页
第2页 / 共15页
装修设计合同常规版(4篇).doc_第3页
第3页 / 共15页
装修设计合同常规版(4篇).doc_第4页
第4页 / 共15页
装修设计合同常规版(4篇).doc_第5页
第5页 / 共15页
点击查看更多>>
资源描述

《装修设计合同常规版(4篇).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《装修设计合同常规版(4篇).doc(15页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、装修设计合同常规版发包方(甲方):承包方(乙方):资质等级:甲乙双方根据我国法律规定,在审核乙方的装修资质后,签订本装修合同,具体条款如下:1、工程概况:2、工程名称地点承包范围承包方式承包内容3、工期4、工程质量标准:5、工程造价:6、付款方式:合同生效后,甲方下列方式直接向乙方支付工程款:7、工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后_日后如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单(见附表九:工程结算单)并签字,甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。8、工程款全部结清后,乙方应向甲方开具正式统一发票。9、违约责任1)、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的

2、约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失,未造成损失的,应支付合同总价的5%为违约金。;2)、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责;3)、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失;4)、甲方未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金;5)、由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延;6)、由于乙方原因致使工期延误,每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金;

3、10、合同争议的解决方式双方发生争议协商解决不成时,按下列第_种方式解决:1.向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁;2.向合同签订地人民法院起诉。11、其他具体规定1)、因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的_地点,甲方负责支付垃圾清运费用(人民币)_元(此费用不在工程价款内);2)、施工期间,甲方将外屋门钥匙_把,交给乙方施工队负责人_负责保管。工程竣工验收后,甲方负责提供新锁_把,由乙方当场负责安装交付使用。3)、施工期间,乙方每天的工作时间为:上午_点_分至_点_分;下午_点_分至_点_分。12、附则1)、本合同由甲、乙双方直拉签订,合同一式两份,甲、乙双方各执

4、一份。本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。2)、本合同签订后工程不得转包。3)、合同履行完后自动终止。4)、本合同的附件为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。甲方(签字):乙方代表(签字):签约日期:_年_月_日签约地点:合同附件:附件一:装饰装修工程施工项目确认表附件二:家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表附件三:家庭居室装饰装修工程报价表附件四:甲方提供装饰装修材料明细表附件五:乙方提供装饰装修材料明细表附件六:家庭居室装饰装修工程设计图纸装修设计合同常规版(二)3、签订,4、即日甲方支付乙方设计费全额的30%,5、即元设计费。6、乙方按本合同7、约定的设计内容完成设计施工

5、图,8、即日甲方支付乙方设计费全额的30%,9、即元设计费。10、双方各项设计技术交底完成,11、交付全套施工图纸,12、甲方即时支付乙方设计费全额的40%,13、即元设计费。B、现场设计图指导费共计_元。1、施工队进场,设计技术指导人员进场指导,甲方即日支付现场设计图指导费全额的50%,即元现场设计图指导费。2、施工及现场设计图指导工作进行至本合同原定计划周期一半时,甲方即日支付乙方现场设计图指导费全额的30%,即元。3、工程竣工,验收完毕,设计人同现场技术指导工作完成,甲方即日支付指导费全额的20%,即元现场设计图指导费。九、其他:由乙方派驻甲方指导现场设计师的交通、食、宿费用由甲方承担,

6、即时报销解决。乙方应按合同进度完成合同。如在平面、天花图完成之前(_年_月_日)甲方提出设计变更,乙方有权提出延长设计时间。如在此之后甲方提出设计变更,甲方应按补充设计另外付与乙方设计费用并延长设计时间。本工程项目中,建筑材料、设备的加工订货,甲方要求乙方设计人员配合时,所需费用由甲方承担。甲方委托乙方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的乙方参加。出国费用由甲方承担。甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。由于不可抗力因素致使本合同无法履行时,双方应及时协商解决。本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷,委托方与

7、承接方应及时协商解决。协商不成时,双方同意由仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具同等效力。本合同正本贰份,甲乙双方各持壹份;副本肆份,甲乙双方各持贰份,正、副文本均具有同等法律效力。10、本合同未尽事宜,甲乙双方应协商解决。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。甲方:乙方:_年_月_日装修设计合同常规版(三)委托方:(以下简称甲方)受托方:(以下简称乙方)甲方因装修工程的需要,委托乙方进行室内装修设计工作,经双方协商一致,签订本合同。一、设计工程概况1。设计工程名称:

8、2。设计工程地点:3。设计工程面积约:_平方米4。设计工程范围:二、设计时间1。设计期限:设计期限为天,从乙方收到甲方支付的定金后开始计算,到向甲方交付全套设计图纸之日为止。因甲方变更设计要求或对乙方意见未及时答复,其耽误的时间应从合同约定的设计期限中相应扣除。2。设计交图步骤及时间:(1)甲、乙双方当面协商满意后确定设计详细内容及金额,即签定本合同,同时支付定金人民币_元。乙方收到定金后天内,向甲方提交装修设计方案图及平面功能定位图,如乙方未提交装修设计方案图及平面功能定位图,则双倍向甲方返还定金。(2)甲、乙双方初步确定平面方案及初步确定设计概念后,同时支付首期设计费人民币(按以上2(1)

9、支付的人民币定金自动转为首期设计费)乙方收到设计费后天内,向甲方提交较详细装修设计方案包括主要立面图。(3)甲方确认立面方案、天花方案即支付第二期设计费人民币,乙方收到设计费案后天内,向甲方提交详细装修施工图及效果图。(4)甲方签字确认设计施工图后即支付第三期设计费人民币,乙方向甲方提供全套正式设计施工图纸。(5)工地开工后设计师配合施工队现场指导并对业主提供材料及工程质量咨询服务。三、提交成果序号图纸名称份数内容要求提交时间1装修设计方案图1套平面、天花、主要立面、效果图、_年_月_日前2装修施工图2套平面、天花、立面、剖面、大样、_年_月_日前备注1、装修施工图为AUTOCAD文件且应达到

10、施工队依图施工之深度,效果图张数双方协商;2、上述设计成果应提交打印文档一份。四、双方责任1。甲方应按合同规定及时支付设计费。2。甲方应将设计要求准确、简明扼要的告之乙方设计人员,并不得随意变更(除了合理的变更)甲方变更设计委托事项或因提交的资料错误,或对所提供资料作较大修改,造成乙方设计返工,除双方需协商签订补充合同(或另订合同),重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付相应的费用。3。甲方应到乙方公司所在地提出设计要求、签定合同、看图定样、支付设计费。4。乙方须按合同规定的时间提交设计图纸。5。乙方应本着认真负责的精神,按照甲方的要求完成设计。7。若甲方未能按时支付设计费,乙方

11、有权拒绝甲方提出的下一步工作要求。8、乙方履行了本合同所规定的义务后,甲方向乙方支付剩余设计费人民币20_元。9、乙方未履行本合同规定的任何一项义务视为根本违约,甲方有权解除本合同,乙方并赔偿甲方因此造成的损失。五、设计费金额、支付时间与方式1。设计费总额:人民币¥元2。支付时间:(1)双方签订委托设计合同时,甲方即应向乙方支付定金,即人民币¥元。(_);(2)甲方支付第一期的设计费即人民币¥元。(_);(3)甲方支付第二期的设计费即人民币¥元。(_);(4)甲方支付第三期的设计费即人民币¥元。(_);(5)若有双方协商同意增加的设计费应在工程开工前支付给乙方;乙方应甲方要求,超出合同规定为甲

12、方提供服务所增加的费用,在工程峻工前由甲方支付给乙方。3。支付方式甲,乙双方共同协商支付方式。六。违约责任和争议的解决1。甲方在乙方提供有关设计图纸后,未在合同规定的期限内支付设计费,或乙方无特殊情况延迟交付图纸,均应视为违反合同约定。按每日_元予以处罚。2。合同生效后,甲、乙方无故要求终止或解除合同时,应以双倍定金赔偿无过错方(不可抗力除外)3。甲、乙双方在履行合同过程中,如有争议,应友好协商解决。协商不成任何一方可向合同签订地法院提出诉讼。七、合同效力本合同壹式肆份,甲乙双方各执贰份。合同经双方签字后生效。本合同设计工程峻工后终止。甲方(签字盖章)电话:乙方(签字盖章)电话:装修设计合同常

13、规版(四)委托方(甲方):设计方(乙方):甲方委托乙方承担装饰工程设计,经双方协商一致,签订本合同。第一条本合同依据下列文件签订:1.1中华人民共和国合同法、建设工程勘查设计合同条例、建设工程勘查设计市场管理规定和省建设工程勘查设计管理办法。1.2建设工程批准文件。第二条本合同中装饰工程设计项目的名称、地点、规模、投资、设计内容及标准2.1工程项目的名称:2.2工程项目的地点:2.3工程项目的规模:2.4工程项目的投资总额:2.5工程项目的设计内容及标准:第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件第四条乙方向甲方交付的设计文件第五条设计费用及支付方法5.1甲方应支付本合同中装饰工程设计项目的设计费为

14、人民币为元。5.25.2.1本合同生效时,甲方应向乙方预付设计费总额的%,5.2.2乙方交付全部平面与顶面施工图设计文件时,甲方应向乙方支付设计费总额的%,计_元。5.2.3乙方交付全部施工图设计,完成以后5天内甲方应向乙方支付设计费总额的%,计_元。5.2.4施工图审核后,付清设计费的5%计_元整。5.3收费说明:5.3.1取费计算标准:设计单价为每平米人民币_元,本工程面积为,设计总费用为元。第六条双方责任6.1甲方责任:6.1.1甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或对提交资料作较大修改,以致造成乙方设计需返工时,双方除需另行协商签订补充合同,重新明确有关条款外,甲方应按

15、乙方所耗工作量向乙方支付返工费。6.1.2在合同履行期间,甲方单方面提出解除合同的,乙方未开始设计工作,不退还甲方已付的设计费;已开始设计工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。6.1.3甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费用,每逾期支付一天,应承担应支付设计费的千分之二的逾期违约金。6.1.4甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时,甲方应支付赶工费。6.1.5甲方应为乙方派往现场的工作人员提供工作生活及交通等方便条件。6.1.6甲方负责将乙方交付的设计文件报项目所在地建设行政主管部门进行审查,审查合格后方可使用。6.1.7甲方应保护乙方

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > 模板/表格 > 财务表格

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号