《零星工程施工合同书》由会员分享,可在线阅读,更多相关《零星工程施工合同书(3页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、零星工程施工合同书合同编号零星工程施工合同甲方:(委托人)地址:联系人:电话:乙方:(承包人)地址:联系人:电话:根据中华人民共和国合同法的有关规定,甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实、信用的基础上,通过协商,达成如下合同:一、施工内容甲方委托乙方承包以下工程(详细说明工程内容,包括施工地点、工期等要素):二、工程价格1. 工程价格为(大写)¥_(小写)。2. 工程价款付款方式:(1)工程建成验收后付清全款。(2)或者按每一工程的进度付清相应款项。三、施工期限1. 承包人在合同生效后,在约定期限内建成工程。2. 工程基础工期为(天月),如需延期必须事先向甲方申请。3. 凡因乙方原因拖延时间如造成
2、甲方损失及惩罚的一切费用,均由乙方负担。四、施工条件1. 甲方及赞助单位应提供施工所需场地及必要的施工条件,并对施工过程中的安全和质量负责。2. 施工现场必须按照国家有关规定、标准执行。乙方必须严格遵守现场安全、环保等工作规定。3. 按国家有关规定由乙方负责申请施工许可证。五、安全保障1. 施工期间,乙方负责采取安全措施组织施工,保障施工安全,确保施工过程中发生的安全事故均由乙方负责。2. 施工结束后,乙方须清理现场,交还甲方,不得遗漏任何工程余料,不得破坏甲方现场设备。六、工程质量保证1. 工程建成后,乙方负责做好必要的交接手续,并承担因工程施工质量问题所产生的一切费用。2. 工程保修期为(天月),乙方承诺在工程保修期内保证工程质量,质量问题由乙方负责。七、合同变更本合同任何条款未经双方书面协商一致,不得变更。如需变更,应由双方协商后,签订书面合同变更协议,合同变更协议应作为本合同的组成部分。八、争议解决双方协议采用最高人民法院指定的仲裁机构进行仲裁处理。仲裁裁决应当是终局的,对双方均有法律约束力。九、合同生效、终止本合同自双方签字盖章之日起生效。合同期限届满或履行完毕后,本合同终止。十、附则本合同未尽事宜,由双方协商处理。甲方(委托人):乙方(承包人):签字(盖章):签字(盖章):日期:日期: