《景观工程施工合同简单版（5篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《景观工程施工合同简单版（5篇）.doc（26页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、景观工程施工合同简单版双方为了共同把市委党校新校区绿化景观工程快速高质量按时完成，达到验收合格标准，为了双方友好，不发生任何争执，特定如下协议：1、施工地点：2、施工单位：3、工程承包方式：包工包料（大包干）。4、所承包的工程量：新校区内未完成的绿化量以设计_年_月第三版图纸为准，包括新增补苗（双方认可并签字的附件一（3）页，小苗数量仅供参考，实际用量按设计要求质量标准。树木数量如遇甲方供苗按附件二（2）页认定的清单苗木价格相对扣减）5、甲方应尽职责：甲方应24小时有足够的水源供用和放置苗木场地，加班时用电源。甲方在对乙方苗木验收合格无异议后，在约定时间（节假日除外）付好款项。6、乙方应尽职责
2、：乙方应该注意清洁卫生，文明施工，苗木应按甲方规定大小，质量不得随意改变，变更应与甲方协调同意后，才能变更苗木，苗木不得有病苗，应保证红花绿叶。7、工程承包总造价：总造价伍拾贰万元整。（不含税）。8、付款方式：按工程进度60%付款，苗木进场第一车后，从第二车开始分段付款（付款按造价60%）。工程完工验收合格后天之内付工程总造价90%，其余10%的保证金待一年养护期满树苗验收后天之内付清。9、其他未尽事宜，协商解决。10、本合同一式两份，双方各执一份，共同遵守!甲方代表签字（盖章）：甲乙方代表签字（盖章）：_年_月_日景观工程施工合同简单版（二）发包方：（以下简称“甲方”）承包方：（以下简称“乙
3、方”）根据中华人民共和国合同法及其相关法律法规的规定的有关规定，结合本工程的具体情况，为明确双方权利和义务，在平等、自愿原则，经双方协商一致，签定以下条款，共同遵照履行：一、工程项目1、工程名称：李庄古镇景区绿化工程。2、工程地点：李庄古镇景区3、工程内容：绿化植被恢复工程。4、承包方式：包工包料。5、结算：总价包干。二、工程造价1、根据双方确定的施工图和报价清单，经甲乙双方协商本工程的工程价以工程验收时的实际工程量为准（结算依据按合同附件中的报价清单为准）。2、应甲方要求更改、调整的工程项目，由甲乙双方签字盖章确认的书面材料作为本合同附件与合同一并保存，并按实际发生的工程量和本合同中的报价清
4、单所列单价进行结算。3、合同中已有约定的项目，按约定执行;没有约定的以双方协商签字盖章确认的补充书面材料确定。三、工程期限（一）_年_月_日前完工。（二）因以下原因造成工期延误，经甲方代表确认，工期相应顺延：1、甲方未能按约定提供开工条件;2、甲方未能一次性交出所有施工场地，部分施工场地交出滞后;3、甲方未能按约定日期支付工程进度款，致使施工不能正常进行;4、甲方代表未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行;5、设计变更和工程量增加;6、一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过8小时;7、一周内连续雨天超过48小时;8、不可抗力;（三）乙方在以上情况发生后就延误的内容和因此发生
5、的经济支出向甲方提出书面报告，甲方在收到报告日起3天内予以审核、确认、签复，逾期不予答复也不提出修改意见，即可视为乙方延期要求已被确认。（四）因乙方原因不能按照约定的竣工日期完工的，乙方承担违约责任。四、工程验收（一）隐蔽工程验收1、隐蔽工程由乙方自检后，填写隐蔽工程验收单，在隐蔽前24小时通知甲方代表检查验收，甲方代表或驻地工程师代表应在收到通知12小时内到现场检查验收，认可签证后，乙方可进行下一步工序施工。2、甲方代表或驻地工程师代表未按通知时间组织验收，乙方可自行检验并认真如实填写隐蔽记录，甲方代表或驻地工程师应在验收报告上签认，如有异议，甲方代表或驻地工程师有权复查，若复查合格，其费用
6、由甲方负责，工期顺延;复查不合格，乙方应马上返修，承担检查费用。（二）工程竣工验收1、按经甲方审定的设计图纸、施工图、报价清单内之材料的规格、型号、数量、质量等标准及有关工程变更的书面文件进行验收。2、甲方收到竣工报告后3天内组织有关单位验收，若工程质量及内容完全符合合同的要求，双方在工程竣工验收书上盖章签字。如有工程质量不合格或工程内容有尚未完成的，由乙方在双方商定的期限内进行返修后，再组织验收。3、甲方收到乙方送交的竣工验收报告后7天内不组织验收，或验收后7天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。4、工程未经竣工验收甲方开始使用，视为工程合格，由此发生的质量或其它问题由甲方负责。5、
7、因甲方或不可抗力因素致使局部工程未能完成，甲方应在预计完工日期按已完工程予以分段竣工验收结算。五、付款方式1、本工程无预付款;2、每月_日后，乙方向甲方提交工程进度报告，甲方于7个工作日内审定并支付至进度工程总价85%予乙方;3、乙方向甲方提交竣工验收申请后三天内，发包方组织竣工验收，工程竣工验收合格后，甲方于竣工验收合格之日起10个工作日内支付至实际工程总价的95%予乙方;5、余下的5%工程款作为质保金，待质保期（一年）满之日起7个工作日内付清（不计息）。6、乙方在甲方付出90%工程款前需提供工程总价数额的发票交甲方。六、工程质量标准和保养期1、工程质量标准按国家现行施工验收规范，结合省市有
8、关规定标准验收，相关依据为工程清单内的项目明细。工程验收合格后乙方出了按质量要求提供相关竣工材料外还需出具保修承诺书交甲方，同时甲方出具工程验收合格证交乙方。2、本工程的养护、保修（保质）期为一年，质保期以甲乙双方工程竣工验收合格签证之日起计。七、双方责任（一）甲方责任1、开工前三天完成场地“三通”，接通水、电和开通施工运输车辆可通行的道路;并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题（若有）。2、开工前三天向乙方提交施工图、效果图电子版一套，并对图纸资料的准确性、安全性负责，若存在需调整的由甲方以书面形式告知。3、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给乙方，进行现场交验。4、提供施工过程中的用水、
9、用电费用，但相关安装设施由乙方自行解决。5、负责工程现场的协调管理，避免乙方的施工不受第三方影响。6、配合乙方做好施工过程中的工程签证、隐蔽工程的验收签证等工作。7、按合同规定按期支付工程进度款。8、按时组织工程竣工验收及办理工程竣工结算。9、承担施工期间及保养（保修）期间因甲方因素或不可抗拒因素造成损坏项目的重修费用。10、委派为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更、工程期间的质量验收及其它事宜。（二）乙方责任1、严格按照甲方认可的设计图纸、施工图纸、施工方案并按报价清单中的各种材料规格、型号、种类、质量等标准进行采购、施工，保质保期完成工程。2、不得将工程转包或者分包以
10、及变相转包或者分包给任何单位或者个人。3、遵守甲方单位的现场协调管理，服从工程整体进度。4、严格执行各项安全操作规程，保证施工期间的各项安全。做好工地文明施工的各项措施，及时清理施工过程中的垃圾杂物。5、做好未交付甲方单位使用的成品及半成品的安全保护措施。6、对甲方同意分包部分工程的质量、安全等承担全部责任。承担因施工质量及其它乙方因素造成的返工重修等费用。7、工程竣工后向甲方提供竣工图及其它竣工资料。8、采购主要建材时应向甲方提供样品，甲方认可样品的质量、规格等后乙方方可组织采购、施工。施工前需向甲方提供质量检验报告和合格证，验收时甲方根据标准样品和工程质量要求进行验收。9、自行办理相关材料
11、的采购、运输等手续，并承担相关费用。10、委派为现场管理代表，负责现场管理、施工质量、安全等问题。八、违约责任1、如甲方不按期支付工程款，从逾期次日起每逾期一天增加1000元向乙方偿付违约金，逾期十天，乙方有权停工（但应对已完工程进行围蔽保护处理），所造成的工期延误及经济损失由甲方负责;2、乙方在正常的施工条件下不按期完工，从逾期次日起每逾期一天扣除1000元向甲方支付违约金。3、乙方在养护或者保修期内不能及时履行养护或者保修义务的，视为乙方违约。乙方同意甲方应另行委托相关单位承担养护或保修义务，由此所产生的所有费用均由乙方承担。十、争议解决方式双方在履行合同中发生分歧，应协商签订补充合同，协
12、商不成的，应向甲方所在地人民法院起诉。十、其他1、合同未尽事宜，双方可协商后签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。2、甲乙双方盖章确认的施工图和报价清单及有关书面变更文件为本合同不可分割的部分，与本合同一并保存并具有同等效力3、本合同正本一式五份，甲方执三份、乙方执二份，每份具有同等法律效力。十一、合同的生效本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日景观工程施工合同简单版（三）建设单位：（以下简称甲方）施工单位：（以下简称乙方）为明确甲、乙双方在施工过程中的权利和义务，促使双方相互配合
13、协作共同完成本建设项目，经甲、乙双方友好协商签订本合同，希双方共同遵守。第一条：本合同签订依据1.1中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建筑安装工程承包合同条例。1.2国家级地方有关建设工程施工管理法规和规章。1.3建设工程批文等。第二条：施工依据2.1甲方给乙方的项目开工通知（计划任务书）。2.2甲方提交的设计文件等基础资料。2.3乙方采用的主要技术标准是：城市园林绿化工程施工及验收规范（GTJ/T82_99）第三第：合同文件优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：3.1合同书、甲方提出的书面要求及委托书3.2甲方委托事务
14、所对项目合同造价核审的报告3.3项目部、监理工程师共同签认的技术要求和工程量的签证第四第：本合同项目的名称、规模、投资及施工内容4.1项目名称：4.2施工内容：见施工图纸及有关文件;4.3投资规模：合同总造价第五条：甲方向乙方提交的有关资料文件及时间。开工前，甲方提供施工图及现场交底。第六条：乙方向甲方交付的施工组织设计等文件的时间。第七条：甲方驻工地代表7.1甲方驻工地代表及委派人员名单：7.2实行监理的总监姓名及其监理范围。总监：监理单位：监理范围：从工程开工到竣工验收交付使用的所有合同内工程。第八条：乙方驻工地项目经理、施工员、材料员、安全员及乙方主管领导姓名与联系电话。项目经理：现场委派代表：第九条：工程期限9.1本合同全部工程自_年_月_日开工至_年_月_日竣工。9.2在组织施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。（中标承诺工期为天）（1）由于天灾或人为不能抗拒的原因使工期被近停工。（2）甲方提出变更计划或变更施工图使工程不能继续施工。（3）甲方不能按期提供图纸（包括水准点），不能及时解决施工纠纷等被迫停工或不能顺利施工。对此，甲乙双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限。如乙方责任延误工期，造成施工困难和施工损失，概由乙方负责。第十条：施工准备10.1甲方工作：完成征地、拆迁;协助乙方办理工程开工手续;向乙方及时电话：_ 电话：_
