《《建设工程勘察合同》范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《建设工程勘察合同》范本（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、建设工程勘察合同（岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探）工程名称：工程地点：合同编号：（由勘察人编写）勘察证书等级：发 包人： 唐山湾三岛旅游区旅游开发建设有限公司 勘察人：签定日期：年 月 日中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人： 唐山湾三岛旅游区旅游开发建设有限公司勘察人：发包人委托勘察人承担任务。根据中华人民共和国合同法及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人，勘察人协商一致，签定本合同，配合遵守。第一条：工程概况1.1工程名称：1.2工程建设地点：1.3X程规模、特征：1.4工程勘察任务委托书、日期：年 月
2、 日1.5 X程勘察任务（内容）与技术要求：1.6承接方式：投标1.7预计勘察工作量：第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责2.1提供本工程批准文件（复印件），遗迹用地（附红线范围），施工、勘察许可等批件（复印件）。2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。2. 3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标髙资料。2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。2. 5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集。第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责，勘
3、察人负责向发包人提交勘察成果资料勘察报告十份。第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4. 1开工及提交勘察成果资料的时间。4. 1. 1本工程的勘察工作定于年月_日开工，年月日提交勘察成果资料。4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、 不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。4.2收费标准及付费方式。4.2.1本工程勘察费用单价为：元/米。勘察工作为固定单价合同，按实际完成并经双方确认的工作量结算。4.2.2本工程勘察费预算为元（大写）：元整。勘察任务完成，提交勘察成果资料，双方确认后30
4、天内发包人一次付清全部勘察费用。第五条：发包人、勘察人责任5. 1发包人责任5.1. 1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。5. 1. 2发包人应及时为勘察人提供勘察现场的基本工作条件并解决勘察现场出现的问题。5. 1.3发包人为勘察人的工作人员提供水电源，水电费用由勘察人自行承担。5. 1.4发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理 化建议等，未经勘察人同意，发包人不得向第三人转让或用于本合同外的项目。5.1.5配合勘察人进行隐蔽工程、中间过程、竣工工程量进行验收和确认。5.
5、1.6合同有关条款规定和补充契约中发包人应负的其他责任。5.2勘察人责任5. 2. 1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交 质量合格的勘察成果资料,并对其负责。5. 2.2由于勘察人提供的勘测成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补 充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律 责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的100 %。1 /25. 2.3在工程勘
6、察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，报发包人审核。5. 2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人 提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。5. 2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其他有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。5.2.6若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，勘察人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定, 对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。5. 2. 7.勘察人及时组织发包人、监理方对隐蔽工程、中间过程、竣工工程量进行验收和确认，未经发包人、监理方确
7、认发 包人有权拒付工程款。5. 2.8合同有关条款规定和补充契约中勘察人应负的其他责任。第六条：违约责任6.1发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。6.2由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。6.3由于勘察人原因造成勘察成果质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签定补充契约，补充契约与本合同具有同等效力。第八条：其他约定事项：无第九条：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决
8、（一）提交仲裁委员会仲裁；（二）依法向勘察工程所在地的人民法院起诉。第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章之日起生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、 勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请签证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式 柴份，发包人 伍份,勘察人 贰份。发包人名称：（盖章）法定代表人：（签字） 委托代理人：（签字） 住 所： 邮政编码：电 话：传 真： 开户银行： 银行帐号：建设行政主管部门备案:（盖章）备案号：勘察人名称：（盖章）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）住 所：邮政编码：电 话：传 真：开户银行：银行帐号：鉴证意见：（盖章）经办人：1 /2备案日期：年 月曰鉴证日期：年 月 日1 /2
