《施工合同集锦10篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工合同集锦10篇（49页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、施工合同集锦10篇 在人们的法律意识不断增加的社会，许多场合都离不了合同,签订合同能平衡双方当事人的同等地位。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是我细心整理的施工合同1篇，仅供参考，欢迎大家阅读。 施工合同 篇1甲方： 乙方： 工程地点:甲方在南庄村处建房屋两层，建筑面积为 平方米。由乙方承包施工。经双方协商同意，特签订如下合同:一、承包方式采纳包工包料方式承包，面积价格一次性包死,工程面积必需严格按图纸设计施工,乙方不得随意变更图纸设计，未经甲方同意不得随意增加面积，不得偷工减料,运用劣质材料，因施工过程中发觉设计问题,的确须要变更的，需双方协商一样,乙方在施工中必需接受甲方的监工,并接
2、受合理化建议并接受。 乙方自带建筑所需一切工具，包括施工用的搅拌机、振动器等施工机械以及模板，搭架用的竹木等,费用由乙方自理,乙方的施工人员食宿问题由乙方自行解决,费用由乙方自理。 二、承建项目 乙方根据设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑,包括楼顶顶层层面加浆磨光,同时作好防渗处理。三、承包价格及付款方式 经甲乙双方协商,建筑面积按相关民俗按楼面平方米计算,屋檐滴水处每平方米按每楼面平方米12费计算,即楼面平方米是 元/平方米,屋檐滴水处是(贰佰元)平方米。 先预付 元整(大写: ）。工程如在农历 年 月 日完成外墙砖、屋内格墙及屋顶楼平完工。付款 元整(大写： ）。内墙及地
3、平及外墙砖完工付款元整（大写: )。剩余部分经甲方验收合格后。 四、双方责任 甲方供应施工的水电,乙方必需保证工程质量，按设计图纸和甲方要求施工。 五、质量要求1、乙方应当根据国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责。 2、甲方发觉乙方在施工过程中有偷工减料、工作不负责影响房屋质量等行为时,有权要求乙方停工或整改。 3、房屋建成后甲方发觉质量问题的，如: )所进材料肯定确保质量,包括:红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、楼板,钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝等。 2）主体墙与水平地面不垂直、墙壁凹凸不平、开裂;主体柱地面不垂直、断裂、露筋:横梁断裂、露筋；天板或地板
4、开裂、塌陷、露筋等等）,由乙方担当赔偿一切损失,乙方必需进行免费修理。、主体四角端正、墙面、地面平，墙体粉刷平整，杜绝空鼓，符合相关标准。门面贴瓷砖。 六、留意平安 乙方必需根据平安规范和技术要求，实行严格的平安防护措施,文明施工，在施工过程中要特殊留意平安施工,确保人身和财产平安，杜绝一切事故发生,因施工设备的缘由和乙方人员操作失误导致的伤亡事故,由乙方负全部责任。乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以及第三人人身伤亡及财产损害的乙方应当负全部责任。假如乙方施工人员出现工伤、因施工造成他人损伤等事故的一切事故，一切由乙方负全部负责，甲方不负担当何责任和费用。 七、工期要求主体工程工期为天，从
5、签订合同之日起计算，乙方必需在年 月日前完成主体工程，完工时间不能超过天,乙方不能因各种缘由拖延甲方建房完工时间。如因乙方的缘由造成工期延误的,每拖延一天，每平方米削减工钱元，因大雨等不行抗拒的客观缘由造成的工期延误除外。乙方所需材料，应在年前筹备齐,以便年初好施工。八、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决。 本合同一式三份,甲乙双方各执一份，在证人执一份，从签字之日起生效。 甲方签字(章）: 农历日期: 乙方签字（章）：农历日期:在证人签字（章) 农历日期: 农历日期：施工合同 篇建设单位： 施工单位： 日期: 施 工 合 同 书建设单位(以下简称甲方）: 施工单位（以下简称乙方): 甲乙双方经
6、同等协商，本着相互合作、紧密协作、分工负责的原则，就城市碧园公寓B、C栋玻璃幕墙工程达成以下条款,以便共同遵守。 第一条：工程范围、造价数量、单价、总价 . 工程范围: “城市碧园公寓、栋”建筑外立面玻璃幕墙工程的内容包括：塔楼部分的浅灰色玻璃隐框幕墙、透亮玻璃隐框幕墙等的设计、供料、加工、安装、竣工验收资料等。其中:C4、MC、C1、MQ63、Ma、MQ4、MQ53、MQC4、MC7、MQC65为浅灰色本体钢化玻璃幕墙,其余为钢化透亮白玻幕墙。. 工程单价：(详见后附报价书之报价明细表) . 工程数量及总价合计: (详见后附报价书之工程报价总表）1.4此总价结算时单价不变,面积按实际完工绽开
7、面积结算,如有设计变更、工程洽商、材料改变等,价格经双方协商后以增补协议形式确定。15 本报价中包括玻璃幕墙三性检测费。 其次条：工程用料 2. 玻璃：幕墙的玻璃采纳东莞银通玻璃有限公司产的6mm厚浅灰色本体透亮钢化玻璃及6mm透亮钢化白玻，按乙方供应的玻璃样板确认。 2.2 铝合金型材: 均选用佛山金固铝业有限公司产的663-T5铝合金型材，铝型材表面为银白氧化处理，氧化膜厚度满意A5级要求,按乙方供应的样品确认。 .3硅酮结构胶及密封胶： 选用郑州中原胶厂产的MF81硅酮结构胶及F89硅酮耐候密封胶，按乙方供应的样品确认。 2. 幕墙开启配件:国产优质七字执手。 2.5 钢件:国产优质Q2
8、35钢型材。第三条:付款方式 3.1铝合金型材、钢件进场后七日内，甲方付给乙方合同总价的0%作为第一次工程进度款; 3.铝合金型材、钢件安装基本完成七日内，甲方付给乙方合同总价的2%； 3 玻璃安装基本完成七日内,甲方付给乙方合同总价的2%； 3.4幕墙安装完成后，甲方应支付给乙方进度款到合同总额的80%; 34 验收合格后三十日内,甲方付到结算总价的97%给乙方,剩余3从验收之日起一年保修期满后,0日内一次性付清。 3.5甲方如不按协议条款支付款项，乙方在约定时间五天内向甲方发出书面通知，甲方收到通知后七天内仍不能按时支付工程款,乙方有权停止施工，甲方担当由此引起的一切经济损失和违约责任。
9、第四条:甲乙双方责任 4.1甲方责任: 4.1.1供应本工程完整的建筑施工图和结构施工图各一套及有关设计变更资料； 4.1.2 办理施工许可证； 4.1.3在乙方进场前,清除施工现场内影响乙方施工的障碍; 4.14组织有关单位与乙方的协调会； 415组织有关人员对乙方设计图纸进行会审，并进行签署; 4.1.组织和协作质检及有关部门，监督检查工程质量，刚好签认分部工程质量验收,办理设计变更和其它必要的工程签证管理工作;工程进行中隐藏工程或中间工程程需验收时,甲方接通知后48小时未到场验收，则视为验收合格;质量符合规定要求，验收48小时后甲方代表不签字,视为已批准，乙方可接着施工。 4.7组织协调
10、乙方与土建施工单位的施工协作工作; 4.18在乙方递交工程竣工书面报告后，组织有关部门进行玻璃幕墙验收;注:甲方不按条款约定的内容和时间完成以上工作,造成工期延误,工期则相应顺延。 4. 乙方责任:4.1 对幕墙进行设计，经具有幕墙设计资质的设计单位签准及甲方审核确认后方可运用，保证设计符合国家有关规范要求,对设计质量负责,担当因设计质量问题引起的一切后果，并向甲方提交幕墙设计图纸及计算书陆套。 4. 严格根据批准的设计图纸施工,听从甲方驻工地代表及工程监理的监督管理,发觉问题刚好订正，对工程质量负责，担当因工程质量问题引起的一切后果; .2编制施工组织设计和工期进度安排,并经甲方审核通过;
11、4. 负责全部进场材料的保管及未验收前的成品爱护,爱护期间发生损坏,乙方缘由乙方自费修复，非乙方缘由损坏,由责任方负责修复，或乙方修复由甲方担当追加合同价款； 4.5 严格遵守工地及土建施工单位的有关管理规定,确保施工平安及文明施工； 4.2.6 作好施工原始记录,在竣工验收前整理好工程的全部有关资料两套作为竣工资料交给甲方。 42.7 供应完整的竣工验收资料，保证验收通过,如因乙方资料或其他缘由，致使工程未能按时通过验收,由此造成的甲方损失由乙方担当。第五条:工期51 开工日期：甲方提前七天以书面形式通知乙方。5.2施工总工期:B栋4天,C栋天，合同签订之日起先计算,满意现场施工脚手架落架的
12、要求。 5.3 工期顺延：以下缘由造成竣工日期拖延，工期相应顺延； . 由于设计变更、工程量改变，引起施工程序和内容改变； 53.2 一周内非乙方缘由停水、停电造成停工累计超过八小时； 53.3 由于斗争、动乱、空中飞行物体坠落或非甲乙方缘由造成的爆炸、火灾、水灾、大雨、暴雨、地震等; .4 甲方不按合同规定支付工程款；.3. 其它非乙方缘由的停工; 4 以上状况发生后七天内，乙方就延误的内容和由此发生的经济支出,向甲方提出书面报告,甲方代表在收到报告后两天内予以确认答复,否则视为同意。 第六条:工程质量 6. 工程质量等级：确保工程质量达到国家规定的“合格标准”，争创优良工程。6.2 工程验
13、收按甲方规定的各项参数及国内现有规范标准进行。3 工程竣工后，乙方向甲方供应质量保证书,保证玻璃幕墙的施工符合设计及计算。 第七条:设计变更 7.1甲方变更设计,应在该项工程加工或施工前七天通知乙方。乙方已经加工或施工的，乙方接通知后应马上停止。 .2 由于变更通知不刚好造成的乙方损失由甲方负责。 第八条:竣工、结算与保修 8.1 工程具备竣工验收条件后,甲方在接到乙方竣工报告后十天内,向所属建设主管部门提交验收申请，并组织有关部门进行验收；如收到乙方竣工验收报告十天内无正值理由不申请验收,视为竣工验收报告已被批准,工程即告竣工即可办理结算手续；如工程未验收,而已起先运用,视为已验收。 8.2
14、 工程竣工验收后，乙方向甲方提交结算书，甲方收到结算书后十天内审核完毕或提出审核看法。如收到结算书后十天内无正值理由不办理结算，则认为已接受乙方结算报告,从第十天算起按同期贷款最高利息支付工程款利息。 8.3 保修期从竣工验收合格之日起计算为两年,按国家规定的保修条款执行。 第九条：工程停建或缓建 91 因人力不行抗力及甲乙双方之外缘由导致工程停工、缓建，使合同不能接着履行，双方应签订工程停、缓建协议。 9.工程停缓建后,乙方应妥当做好己完工程和己购材料、设备、器具的爱护及向甲方移交工作,按甲方要求将自有机械设备、人员撤出现场。甲方应为乙方撤离供应必要条件，支付相应的经济支出,并按合同约定支付
15、己完工程价款和赔偿乙方的相关损失。 第十条:其它101 全部甲乙双方签认的函电和有关的技术资料均为本合同的附件和组成文件。10.2 履行合同过程中发生争议，双方本着友好看法协商解决;协商不成，经双方同意可申请有关主管部门调解；如调解不成,可向法院起诉。 10. 本合同经双方法人代表或法人授权代表签字并加盖合同章后马上生效, 生效后无正值理由单方不能弃约, 弃约方需赔偿对方的一切经济损失。 1 本合同待工程验收, 工程结算完成， 甲方支付完工程款，除有关保修条款仍旧生效外，其他条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。 1. 本合同正本一式两份, 双方各执一份，副本陆份,双方各执叁份。均具同等法律效力。 甲方:乙方: 法人代表:法人代表: (或托付代理人)： （或托付代理人）： 开户银行:开
