《上海市建设工程勘察合同(示范文本)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海市建设工程勘察合同(示范文本)（20页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、.上海市建设工程勘察合同项目名称：项目建设地点：合同编号：委托：承接：签订日期：上海市工商行政管理局上海市建设委员会监制Word 资料说明一、凡在上海地区承担建设工程勘察任务的单位，统一使用本合同。二、填写本合同时，必须使用正楷，字迹工整清晰，填写容准确齐全。三、本合同由上海市建设和管理委员会、上海市工商行政管理局共同制定，上海市建筑业管理办公室印制，任单位不得翻印。- 1 -委托(甲)：_承接(乙)：_甲委托乙承担 _工程勘察，经双协商一致签订本合同。第一条本合同依据下列文件签订：11人民国合同法。12及上海市有关工程勘察设计管理法规和规章。13建设工程批准文件。第二条本合同工程项目的名称、
2、地点、规模、勘察容及阶段：21工程项目的名称： _22工程项目的地点： _23工程项目的规模： _24工程特征及附注说明： _2. 5 工程项目的勘察容：详见本合同第五条和附件工程勘察委托书26 工程项目的勘察阶段：- 2 -(1)初勘_ (2)详勘_第三条甲向乙提交的有关资料及文件序号资料及文件名称份数提交时间备注第四条乙向甲提交的勘察文件序号资料及文件名称阶段份数提交时间备注- 3 -第五条勘察试验项目及预估工作量勘探室试验项目深度数量容数量常钻取土物理性规力学性试探罗纹验静力触探qu现特标准贯入UU、CU场殊十字板Pc、Cc、Cs测试试验其他勘察项目：- 4 -备注：第六条勘察费用及支付
3、程序61甲应支付本合同项目的估算勘察费元62支付程序为：6 21 自本合同签订生效后七日甲应向乙予付定金元(按估算勘察费的30计取 )，本合同履行后抵作勘察费；6 22 乙提交勘察报告后七日，甲应向乙按实际完成的工作量结清全部勘察费。63收费说明：631 取货标准：根据物价局、建设部颁发的工程勘察收费标准及上海市颁发的有关规定计取。632 甲在勘察过程中的任变更，经办理正式变更手续后，甲应按实际发生的工作量支付勘察费。第七条双责任71甲责任711 在勘察队伍进场前应负责创造和提供必要的作业条件，解决好三通一平( 电源、水源、道路、场地平整) ，其费用由甲负担。甲应提供正确的地下管线位置图，如在
4、指定钻入位置碰去地下管线，发生损坏时，其费用由甲负担。712 如需水上作业时，甲应提供勘察工作必要的船只及开展水上作业必须的其它设施(可委托乙代办 )其费用由甲负担。- 5 -713 指定专人配合乙现场工作，便于及时解决勘察工作中的有关问题，以确保勘察进度。714 提供乙勘察人员必要的工作，生活及交通条件并承担应有费用。715 甲应按本合同第六条规定的金额和时间向乙支付勘察费用，每逾期支付一天， 应承担该支付金额千分之五的逾期违约金。716 在合同履行期间，甲单提出解除合同的，乙未开始勘察工作，不退还甲已付的定金，已开始勘察工作的，甲应根据乙已进行的实际工作量支付勘察费用不足一半时，按一半支付
5、，超过一半时，按全部支付。如本合同项目停缓建，甲均应支付应付的勘察费。717 由于变更计划，提供的资料不准确，未按期提供勘察必需的资料或工作条件而造成勘察工作的返工、停工、窝工，甲应按乙人员每台班标准费用支付损失费。718 甲应保护乙提供的勘察成品资料所有，不得擅自修改、复制提供第三使用， 也不可作为非本工程的围使用。如发生以上情况乙有权索赔。72乙责任：721 乙按本合同第四条规定的容、时间及份数向甲交付勘察文件；由于乙自身原因，延误了交付时间，每延误一天乙应减收该项目应收勘察费的千分之五。722 合同生效后，乙单提出解除合同的， 乙应双倍返还定金；- 6 -_还应当按照有关规定赔偿甲损失。
6、723 对甲提供的基本资料负责、不得擅自向第三扩散、转让或失落，如发生上述情况，甲有权索赔。724 在勘察过程中，如遇地质情况复杂时，乙有权会同甲与设计单位商量增加或减少钻探工作量，相应增加或减少的勘察费用按实际费用结算。725 勘察工程质量，必须符合或地现行的技术规，规程的要求，因乙勘察质量低劣，而不能满足勘察任务委托的技术要求时，乙返工设法弥补，由此发生的一切费用均为自理。726 因勘察错误而造成工程重大质量事故，乙除免收勘察费外，并根据损失程度向甲偿付赔偿金，赔偿金最多不超过全部勘察费用。第八条其它81甲要求超过本合同第四条规定乙交付的勘察文件份数时，乙可另收工本费。82 甲委托乙承担本
7、合同容之外的工作服务，另行支付费用。83 由于不可抗拒因素致使合同无法履行时，双应及时协商解决。84 本合同在履行过程中发生纠纷、双应及时协商解决，协商不成时，双同意由仲裁机构仲裁。 (双不在本合同中约定什裁机构， 事后又没有达成书面仲裁协议的， 可向人民法院起诉。 )- 7 -85 本合同未尽事宜，双可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。86 本合同双签章后， 在 30 日报项目所在地建设行政主管部门备案，双认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门鉴征。87 在乙交清本合同规定的勘察文件经甲验收并全部结清合同规定的一切费用后，本合同即行终止。88 其他约定事项8.9 本合同经甲、乙双盖章签字后自 _ _ _ _年 _ _ _ _ 月 _ _ _ _ 日起生效。8.10 本合同一式 _ _ _ _份，甲、乙双各执 _ _ _ _份。委托单位名称：承接单位名称：- 8 -(盖章 )(盖章 )法定代表人：法定代表人：单位地址：单位地址：邮政编码：邮政编码：电话：电话：电传：电传：开户银行：开户银行：银行帐子：银行帐子：签订合同代表 (签字 )签订合同代表 (签字 )本合同于_年_ 月_日签订于_市建设工程资质和资格管理部门意见市工商行政管理部门意见(盖章 )(盖章 )备案日期：鉴订日期：年月日年月日
