《工程施工合同书标准范本（7篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程施工合同书标准范本（7篇）.doc（32页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、工程施工合同书标准范本甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法和建筑工程承包合同条例及其它有关法律、法规，结合本工程实际情况和甲方施工任务的要求，遵循“平等、自愿、诚信”的原则，建立劳动合作关系。经双方充分协商，一致同意签订本合同，须共同遵循。第一条工作内容及造价：甲方要求在西山寺指定的地点打一口井，直径为300毫米，深度为160米，钢套管直径为273毫米，水泵为大厂品牌泵，水泵出水方量每小时不小于五立方米，下泵钢管直径为寸半钢管，水泵房及检查井由乙方承建，房子尺寸不小于2.4米_2.4米_2.8米，检查井深1.6米，直径为1米。泵房需要的砖由甲方提供，其余材料由乙方购买、水泵房配电柜及下泵电揽线
2、由乙方购买，泵房含散水、屋顶防水、室内抹灰、砖铺地），变压器到泵房的电缆线由甲方提供。乙方将水房外水管压至甲方指定的水井位置，深度不小于1.5米，为50毫米塑料管。第二条工程款总工程造价为玖万元，工程完工验收合格后甲方给施工单位两万元，剩余款年底前付至捌万伍仟元。其余款至保修期满后付清。第三条施工工期农历五月底前完成。每推迟一天罚100元。第四条工程要求（一）甲方：_ 乙方：_所用材料必须经甲方验收合格后方可使用，打井深度按实结算，每米按500元计算，不足部分给予扣除。（二）乙方对本合同劳动工程分包范围内的工程质量向甲方负责，严格按照施工验收规范、有关技术要求精心组织施工，确保工程质量达到原定
3、的标准;投入足够的人力、物力。保证工期;乙方发生的各种经济上纠纷、违法乱纪事件由乙方自行解决，并承担相关的责任，负责教育劳务人员遵纪守法“文明施工、安全生产，严禁违章作业和盲目蛮干”确保施工安全，杜绝伤亡事故发生。凡造成人员伤亡或机械设备损坏、丢失等一切安全事故，其全部责任由乙方自行承担。第五条工程验收及保修乙方应确保所完成工程质量符合质量验收标准要求。乙方确保所打水井出水量大小，因地质原因或未打出水造成的经济损失由乙方承担，甲方不予负责，工程保修期一年。第六条其他（一）乙方与任何第三方签订的经济及其他协议等均与甲方无关，如果发生争议，甲方不承担任何责任，由此给甲方造成的损失，甲方有权向乙方追
4、偿。（二）本合同竣工结算后自动终止（三）本合同一式二份，甲乙双方各执一份甲方：_（盖章） 乙方：_（盖章）（签名）_年_月_日身份证号码：工程施工合同书标准范本（二）甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）根据民法典和建筑工程承包合同条例的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。一、工程名称：地点：_.二、承包方式三、工程承包内容四、合同价款五、付款方式六、总工期要求个工作日。七、甲方责任1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，
5、导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。八、乙方责任1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。建筑工程申请认证!财富值双倍检索优先专属展现同行交流2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款元。九、工程质量、安全及保修1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。十、争议及解决办法未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：第一种解决方式：双方达成
6、仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。甲方：_ 乙方：_年_月_日工程施工合同书标准范本（三）发包方（以下简称甲方）：_承包方（以下简称乙方）：_依照中华人民共和国民法典，中华人民共和国建筑法，建筑工程质量治理条例及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，通过协商签订本合同。1、工程概况（一）工程名称：_（二）工程地点：_2、工程承包范围安全维护及整改3、合
7、同工期30天4、工程造价工程造价为：_元整5、质量标准5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。5.2使用标准、规范（包括但不限于以下内容）5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地点的施工技术（验收）规程和规范。5.2.2本工程适用的地点标准、规程必须符合湖南省标准规程。6、承包方式按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。7、工程计价7.1本工程计算编制原则：按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价_号建设工程工程量清单计价规范（gb50500_20_），湖南省建设工程造价治理方法（省人民政府令第_号），湖南省建设工程计价方法，20_湖南省
8、修缮定额、20_湖南省建筑装饰装修工程量消耗标准、20_湖南省安装工程消耗标准及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。7.2人工、材料价格的确定：人工工资按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价_号文件综合工资单价计取，材料价格按照施工同期长沙建设造价预算价，信息价及市场价格执行。7.3具体工程量以甲方签证单为准。8、工期有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任寻出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾难，工程所在地量小时落雨200mm或200mm以上（以长沙市气象局报告为准），一次停水、停电8小时
9、以上。8.2因非乙方缘故造成乙方关键工序延误的工期，工期能够按实际情况顺延。8.3因乙方缘故造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。8.4因甲方缘故造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。9、工程款的支付9.1工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%.9.2在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%，工程保修金留结算总价的3%，自工程验收之日起满一年后如无质量咨询题15天内全额返还，保修金不计利息。10、违约责任10.1违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。10.2因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以
10、弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。11、安全生产和文明施工认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关治理要求，并做好安全治理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。12、争议的解决本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。13、其他乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直截了当从工程款中支付民工工资。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效。甲方（公章）：_
11、 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日工程施工合同书标准范本（四）甲方：_ 甲方：_ 乙方：_根据甲乙双方友好协商，签订本合同，共同遵守。一、租机范围及内容甲方租用乙方钻机两台，用于_，乙方根据甲方要求及施工设计图纸进行施工，保证质量、包安全按期完成甲方分配的成X任务。二、甲方责任1.乙方进场前，做好场地的三通一平；2.派_为驻工地代表，负责现场签证，并协调解决施工中遇到的问题，协调与业主、总包、设计及监理的关系；3.协助解决工人住宿。三、乙方责任1.根据施工要求，保证质量、包安全，按甲方要求的工期完成钻孔；2.做好施工原始记录；3.按照甲方的
12、进度计划施工，服从甲方驻工地代表的管理；4.严格把好质量关，如因乙方施工原因造成工程质量不合格，乙方必须返工，费用自理；5.严格按照操作规程进行作业，确保施工安全，如发生安全事故，乙方负责解决，费用由乙方承担。四、质量标准按照现行有关规范要求及施工设计图施工。五、付款及结算方式1.成X按元米计价，按实际完成工作量结算。该单价不含税，乙方只向甲方开具收据。成X用的泥粉及套管由乙方负责承担费用。钻孔穿导墙和旧桩基础时，给予补偿，补偿原则为：甲方与业主协商后，其补偿金额的全部支付给乙方。2.乙方全部钻机进场开钻后，甲方按每台钻机_元支付预付款。3.锚杆施工进度达到50%时，甲方再按乙方已经完成工作量
13、的_%支付进度款。4.工程完工后，甲方支付乙方完成工作量的_%，但此时应扣除已经支付的款项。尾款在_个月内结清。5.乙方不负责施工用的水、电费用，但水、电表由乙方提供并按甲方的要求安装。6.未尽事宜，双方协商解决。本合同自签订之日起生效，至工程结清款项之日失效。本合同一式四份，甲乙双方各执二份。甲方（签章）：_乙方（签章）：_年_月_日_年_月_日签订地点：_签订地点工程施工合同书标准范本（五）发包单位（甲方）：承包单位（乙方）：（全称）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国招标投标法及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方就广州市越秀区冠城大厦装修工程施工的发包与承包事项经协商一致，签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：路1.3工程内容：施工图纸内的室内装修工程及配套附属工程（机电类除外，以甲乙双方签字确定的预算书为准。1.4承包范围：包工包料，设计费用另计。1.5承包方式：乙方包工、包料乙方包工、包部分料（见附件）乙方只包工。1.6工程结构：框架1.7装饰装修施工总面积：约为25，000平方米。1.8总工期：暂定10个月（为日历工期，并包括法定节假日）。（样板房装修时间除外，以样板房验收后进场时间为准）1.9
