《工程队施工合同电子版（九篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程队施工合同电子版（九篇）.doc（25页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、工程队施工合同电子版第一条工程概况工程名称：_工程地点：_第二条工程承包范围_第三条工程工期1.计划开工日期：_年_月_日，计划完工日期：_年_月_日，总日历天数_天;2.主要节点工期：_3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。甲方：_年_月_日乙方：_年_月_日工程队施工合同电子版（二）甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）以甲、乙双方共同协商，甲方将鹿寨奥运康城1#、2#、3#、5#、6#、7#楼的室外配套工程委托乙方施工，经协商达成如下协议：一、工程名称：鹿寨奥运康城小区室外配套工程。二、工程地点：鹿寨奥运康城小区内。三、工程内容：室外排水、小区道路、地面铺
2、装、路灯安装、砌筑围墙及电缆沟等。四、承包方式：包工包料。五、工程造价：按实际工程量结算（工程量必须经甲方现场核实并办理鉴证手续）。六、施工质量要求：按现行建筑安装工程规范要求施工，并验收合格。七、结算依据：按实际完成工程量执行现行广西壮族自治区单位估价表结算，另外，材料除甲方提供外，其余材料按市场造价信息简报计（施工期间）。八、按定额结算执行配套取费费用定额土建执行五类、安装执行四类，但文明施工费、劳动保险、定编费不计。九、乙方施工时必须按有关安全操作规程施工，违章操作造成的安全事故均由乙方负责（施工后清理施工垃圾）。十、付款方式：按工程进度分项预付款。工程竣工验收合格后1个月内，由乙方提供
3、竣工资料结算并报送工程结算书，结算书审定后，甲方按结算书造价的95%拨付给乙方，余下5%作质保金，保修一年，保质期满后5天内，质保金退回给乙方。十一、工期要求：本工程由甲乙双方根据现场实际情况商定工期。乙方必须保证按甲方要求工期完工，若遇雨天或不可抗拒的客观因素所造成的延期，工期可往后顺延。十二、本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份。十三、本合同双方签字后生效。十四、工程完工后付清余款，本合同自行解除。甲方签字（盖章）：_ 乙方签字（盖章）：_日期_年_月_日期：_年_月_日工程队施工合同电子版（三）发包人（全称）：_法定代表人：_住所：_联系电话：_承包人（全称）：_法定代表人：_住所：_联系
4、电话：_依照民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立合同。一、工程概况1、项目名称：_2、工程地点：_二、工程承包方式承包方式：_三、工程工期合同工期总日历天数：_四、工程造价本合同采用单价包干价方式：1、平基土方挖、填、运_元/m3，（小区范围内）2、石方爆破及挖运_元/m3（小区范围内，包爆破材料）3、挡土墙砌筑_元/m3（包工包料，含勾缝）4、永久性围墙砌筑_元/m（包工包料，含600mm宽，500m深的浆砌毛石基础，基础超深部份按_元/m3计算）。以上单价均含税。五、材料提供1、甲方供应材料：甲方不
5、供应材料。2、乙方供应材料：全部材料由乙方采购，采购材料按规定提供产品合格证及相关质量证明文件。六、双方权利义务1、甲方工作1.1、对工程质量、进度、安全进行监督;1.2、对工程中各个工序的验收工作;1.3、向乙方提供施工图及相关的技术资料和技术指导;1.4、确定水准点与坐标控制点;2、乙方工作2.1、服从甲方的管理;2.2、向甲方提供所有材料的质量证明资料;2.3、遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。在施工过程中发生安全事故所造成的一切责任和费用由乙方承担;2.4、认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方根据合同发出的指令施工;2.5、
6、做好发各个工序验收的配合工作，为检查验收提供便利条件。2.6、做好文明施工工作，保证施工场地清洁，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。七、质量标准工程质量标准：质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。八、工程款结算方式工程款支付：按每月完成工程量的80%支付工程进度款，剩余20%待工程竣工验收合格后一月内支付。九、工程的验收由于乙方原因造成质量事故，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请。甲方自接到验收申请_日内组织相关部门进行联合验收。经验收合格后，办理移交手续。十、维修责任本工程保修期为竣工后一年，在保修期内出现质量问题时，甲方应第一时
7、间通知乙方，若乙方24小时内未进行维修，甲方可自行处理，所产生的一切费用均由乙方承担。十一、违约责任1、乙方不得出现违法分包及转包行为，否则，乙方应向甲方支付本合同价款10%的违约金。2、因乙方原因，本合同无法继续履行时，甲方有权终止合同，乙方承担由此给甲方造成的全部经济损失。十二、争议的解决与本合同有关的一切争议，由甲乙双方协商解决，协商不成，任何一方均应向合同签订地人民法院起诉。十三、其他1、本合同正本_份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存_份。2、双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本合同内容具体化、补充或修改，其效力同本合同。发包人：（公章）_委托代理
8、人：_电话：_传真：_开户银行：_账号：_邮政编码：_年_月_日承包人：（公章）_委托代理人：_电话：_传真：_开户银行：_账号：_邮政编码：_年_月_日工程队施工合同电子版（四）发包人（全称）：承包人（全称）：发包人和承包人依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条理，经协商一致，签订小区管网配套施工合同一、工程名称：综合管网配套工程二、工程承包范围：管线接口图纸的设计及施工方案的制定，管网平面图中采暖、给排水部分的全部内容（室外部分）、施工后场地平整，包括：二次管网的管线、阀门、井室砌筑等工程。三、承包形式：包工包料。四、工期：_年_月_日至_年_月_日五、质量标准
9、：本工程严格执行建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242_要求及国家相关标准。六、合同价款及付款方式：合同总价款为人民币_元。1、承包人管线材料运至工地现场后支付合同价款30%。2、工程竣工验收合格后支付工程合同价款50%,3、其余工程款扣除3%保修金后待该小区住宅用户进驻小区正常使用后一次性结清。七、材料要求1、本工程全部管线材料及附属件由承包人负责采购，所有材料需采购正规厂家生产的合格产品，并提供检验报告及合格证明。2、材料运至工地现场后，需经过发包人派驻到现场的工地代表和工程监理人员验收后方可投入使用，未经验收的材料不准使用，若使用，每发现一次罚承包人1万元。若在验收过程中发
10、现承包人使用不合格产品则属承包人严重违约，发包人有权解除合同，不结算工程款。3、不合格品的判定标准：经双方共同认可的第三方检验机构出具的检验报告为准。八、发包人责任1、提供规划平面图、管网平面图各一份，各单位工程给排水、采暖施工图各一套。2、施工过程中，对有需要修改的施工方案或增加项目下达书面变更通知单，作为承包人施工更改和工程结算的依据。3、发包人指定派驻现场的项目经理为工地现场代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查验收隐蔽工程，办理中间交工工程验收签证手续，督促乙方按规定做好各项技术资料和报表整理，负责签证，组织工程竣工验收。4、负责工程中不同专业之间及界面接口等的协调工作，并提供施工中
11、乙方所需的用水、用电，但水电费由承包人承担。九、承包人责任1、承包人应严格按照发包人提供小区规划平面图、管网平面图及经政府相关管理部门和发包人审定的管线接口图纸设计、方案进行施工。2、派出常驻工地代表工程师负责与发包人工地现场代表直接联系.3、承包人应严格按照国家、辽宁省、大连市现行安全生产、文明施工检查验评标准。承包人在施工中必须做到安全生产、环境保护、文明施工项目达标。遵守安全生产的有关规定，严格按照安全标准组织施工，消除事故隐患。并随时接受行业安全检查人员的监督检查，由于承包人安全措施不利、制度不严造成的事故责任和因此发生的费用由承包人自行承担。4、验收合格后负责提供竣工图及相关验收报告
12、。十、保修条款1、保修期：双方约定本工程的保修期为两年，保修期自竣工验收合格并交付使用之日起计算。保修金为人民币十万元，保修期满后无息退回，保修金的退回在当年保修期满后的十日内。2、承包人在保修期限内，接到故障通知后，乙方应在12小时内赶到现场处理。在保修期内因安装质量问题，承包人负责保修或退换，在发包人指定的合理时间内，如承包人不进行维修，则发包人有权请其他具有相应资质的单位进行维修，其费用由承包人承担。如属发包人使用不当而造成损坏，则不属于保修范围，承包人应负责修复，但费用由发包人支付十一、违约责任1、发包人未能按期向承包人支付各期费用，按中国人民银行有关逾期付款的办法支付逾期付款利息。2
13、、因承包人原因而引起工程逾期竣工，延误一天罚款壹万元，罚款总金额不超过工程造价的30%。3、如承包人未经发包人同意，擅自停工的，属承包人违约，发包人有权开出罚款金额为人民币拾万元以上的罚单作为承包人方违约处罚。如拖延工期超过发包人交楼日期的，发包人一切损失由承包人方承担。4、在工程施工过程中、工程验收时，如发现工程有偷工减料、或承包人私自减少工程量，工程材料规格、品牌与施工图、材料设备清单中相关内容不符的，属承包人违约，承包人支付违约金，起罚点为人民币1万元，发现一次按合同总价的2.5%计算,依次类推，并在工程款中扣除。十二、争议的解决方式双方因本合同的履行发生争议，应本着友好、平等的精神协商解决。协商不成时，任何一方均可向市人民法院提起诉讼。十三、本合同的生效1、本合同经双方签字盖章后生效，至工程验收，保修期满并结清工程尾款后失效。2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。甲方：_ 乙方：_法人代表：_ 法人代表：_年_月_日工程队施工合同电子版（五）甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以兹共同遵守。第一章工程概况第一条：工程项目1、工程名称：2、工程内容：第二条：工程工期开工日期完工日期以开工准确日期日内完工。（注：需甲方验收合格后方可完工）。第三条：工程造价总造价：第四
