《2023施工劳务承包合同范本_1.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023施工劳务承包合同范本_1.doc（31页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023施工劳务承包合同范本2023施工劳务承包合同范本。20xx施工劳务承包合同范本甲方：_(以下简称甲方)乙方：_(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法和建筑工程承包合同条例的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本工程的_工程的劳务承包给乙方，为明确双方权利与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。一、工程名称与地点该工程为长沙某学校教学实验楼工程，地点在长沙市体育新城。二、承包方式与要求该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。三、工程承包单价与内容经双方协商，
2、该_工程按 _元/(、m3、t)的承包单价由乙方进展承包，其承包单价包括以下内容：完成建立方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;200米范围内地面程度运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。四、工程质量与平安根据业主要求，该工程质量要求到达优良，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进展返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承当，并从乙方劳务结算中扣回。乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守平安操作规程，为使工人增强平安意识，带队及班组负责人每天安排工
3、作量，要进展平安交底教育，强调平安操作，带好平安帽，装好平安网系好平安带，做好各项平安防护工作，杜绝平安事故的发生。凡因乙方原因造成的平安事故均由乙方负责，甲方不承当任何经济、法律责任。五、文明施工与奖罚乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发如今分清责任后给予罚款。同时，乙方负责人必须管好自己的队伍，长沙市以外的人员，进入现场前，办好“暂住证”，严禁有“非典”疑似病人进入施工现场，严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。将身份证、方案生育证报甲方。未满法定
4、年龄，不得来工地做工。如所有违背规定者，参照工程部相关规定处分。六、付款方式与工期：该工程乙方队伍进场后，其先期费用由乙方负责，甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费，主体封顶付至劳务费的50%.工程开工付至劳务费的 70%.办完工程结算付至劳务费的90%.留10%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧，而且业主奖罚严励，为确保工程按工期开工开工，故乙方进场须交纳工期保证金_万元。乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点，认真组织，精心施工，保证工期目的的实现，如因乙方原因造成工期延误。除扣工期保证金外，将根据甲方与业主签订的合同给予处分。七、双方权利与义务(一)甲方1.甲方有权对
5、乙方进展资格审查，对乙方违背合同条款内容施行处分，经济赔偿及辞退的权利。2.甲方根据工程要求，安排乙方施行工程承包内容，乙方应无条件遵照执行。3.甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件，并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。4.甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制，建立安康状况档案，对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退，不得入场施工。(二)乙方1.乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求，主动承当合同内容的全部工作，确保工程质量。2.乙主必须按甲方的要求进展平安消费、乙方不得擅自违背平安操作规程，对于违背平安操作规程出现的人身伤害及死亡事故，乙方必须承当全部责任，甲方概不负责
6、。3.乙方有权回绝甲方不符合平安消费要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。4.乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员，不得瞒报，私自使用。同时乙方应提供人员、身份证。5.乙方要管好自己的队伍，不得在工地及之外进展违法犯罪活动，如赌博、_、等。一旦造成的犯罪的后果，甲方概不负责。6.为确保工期，乙方必须按甲方要求，保证工程足够的劳动力，不得消极怠工。八、违约责任与其他1.以上条款双方必须严格遵守，任何一方违背或造成工程停工，必须追究违约方责任。2.如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，并从承包劳务费中扣除。3.属于乙方自备设备，自带工具用具等
7、，乙方必须自己保管，不得因此对甲方提出其他要求，更不得找借口影响开程质量和进度，由此造成的损失由乙方承当。4.本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份，经双方签字后生效。本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效益。甲方：_代表：_年_月_日乙方：_代表：_年_月_日经典推荐劳务施工承包合同范本 发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)为确保工程顺利进展，明确双方权利义务，甲、乙双方经过充分协商，并结合本工程实际签订本合同，以利共同遵守。第一局部 工 程 概 况1.工程名称：2.工程地点：3.构造类型：4.承包范围：5.承包方式：6.甲方驻施工现场代表：乙方驻施工现场代表：第二局部 工
8、 期1.开工日期：开工日期：按甲方安排工期执行2.乙方应按暂定开工日期组织施工，如不能按时开工应在开工日期五天前，向甲代表提出书面延期开工的理由和要求。3.甲方代表因故要求乙方暂停施工，应在提出书面要求后24小时内提出停工后对工程的处理意见，乙方按甲方书面要求停顿施工，施行甲方代表处理意见后，向其提出书面复工要求，经甲方代表批准签字后，继续施工。4.甲方代表不能在规定的时间提出处理意见或收到复工要求后24小时内未予答复，乙方可自行复工。5.停工责任在甲方，由甲方承当经济损失，相应顺延工期，停工责任在乙方，由乙方承当经济损失，工期不予顺延。6.在施工过程中，对以下原因造成工期延误的，甲方代表应当
9、确认，工期相应顺延。(1)由于人力不可抗拒的自然灾害。(2)由于设计变更导致工程量增加。(3)一周内非乙方原因，停水、停电造成停工累计超过8小时。非上述原因不能按合同工期施工的，乙方承当违约责任，并处以罚款，计人民币 元(大写)第三局部 质 量1.本工程质量等级为： 合 格2.乙方应认真按照标准、标准、设计要求及各项交底组织施工，随时承受甲方管理人员的检查验收，为检查提供便利条件。3.如经甲方检查工程质量不符合合同要求，乙方应按甲方要求认真返工，并承当返工费用;非乙方原因导致返工，由甲方承当有关费用。4.凡隐蔽工程和中间验收部位，经乙方自检到达合同要求后，应及时书面通知甲方进展验收;经甲方有关
10、人员验收到达合同要求，并签字认可后，乙方方可继续施工。5.乙方应做好自身的成品保护工作，承当因成品保护不利而造成的损失，并积极配合甲方做好成品保护工作，如发现人为破坏或施工互相配合中成品损坏，应及时向甲方汇报。6.开工工程质量经历收不符合合同要求，乙方应按甲方代表提出的要求，进展返工，修改，直到符合合同要求并承当返工修改的费用，工期不予顺延。第五局部 材 料 供 应甲方应及时保质保量组织材料进场，以保证施工进度，否那么甲方承当由此造成的损失。第六局部 劳保基金及税金1.劳保基金由甲方按规定向所在地行业统筹机构缴纳，乙方不再向甲方计取。2.税金由甲方代扣代缴。第七局部 对劳务队的管理1.乙方应保
11、证进场人员的整体管理程度和劳务素质。2.乙方进场人员必须经过专业培训，并附带上岗证，由甲方留存复印件。3.乙方应自行办理与自身相关的社会手续并按照公司规定承当相应费用。第八局部 劳动力安排1.乙方应按甲方的进度方案及质量要求保证施工人员的数量及技术构成，随时承受甲方的核查和监视。2.如发生劳动力缺乏或暂离现象，乙方应承当给甲方造成的相应经济损失和有关支出。第九局部 奖 罚 条 款1.材料领用以甲方工长开具的限额领料卡为根据，乙方应注意节约材料，如有浪费，按浪费材料总值的100%进展赔偿。2.乙方对甲方材料包装品的回收，甲方以回收品价值的进展奖励。第十局部 工程结算与价款支付1.工程结算：、2.
12、价款支付方式：每月支付进度款的80%，完工验收合格后除保修金外，一次付清。3.保修金比例：工程结算额5%，一年后付清。第十一局部 合同的生效与终止1.本合同自签章之日生效。2.出现以下情况，甲方可提出终止合同。(1)乙方有严重损害甲方形象及利益的行为发生。(2)未完成甲方进度方案，并无详细改良措施。(3)发生质量问题，对甲方责令不予改正，私自修补造成不良影响的。(4)未按平安规章消费，整改后不能到达要求的。第十二局部，其他1.本合同未尽事宜，双方可另订协议作为本合同附件执行。2.如发生合同纠纷，双方应先行协商，协商不成时，由仲裁做出最终裁定。3.本合同一式四份，甲乙双方各执二份。甲 方：(盖章
13、) 乙 方：(盖章)地 址： 地 址：负 责 人： 负 责 人：联络 ： 联络 ：签订日期： 年 月 日2023施工劳务承包合同范本 甲方：_(以下简称甲方)乙方：_(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法和建筑工程承包合同条例的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本工程的_工程的劳务承包给乙方，为明确双方权利与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。一、工程名称与地点该工程为长沙某学校教学实验楼工程，地点在长沙市体育新城。二、承包方式与要求该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交
14、甲方存档备查。三、工程承包单价与内容经双方协商，该_工程按 _元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进展承包，其承包单价包括以下内容：完成建立方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;200米范围内地面程度运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。四、工程质量与平安根据业主要求，该工程质量要求到达优良，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进展返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承当，并从乙方劳务结算中扣回。乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守平安操作规
15、程，为使工人增强平安意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进展平安交底教育，强调平安操作，带好平安帽，装好安系好平安带，做好各项平安防护工作，杜绝平安事故的发生。凡因乙方原因造成的平安事故均由乙方负责，甲方不承当任何经济、法律责任。五、文明施工与奖罚乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发如今分清责任后给予罚款。同时，乙方负责人必须管好自己的队伍，长沙市以外的人员，进入现场前，办好“暂住证”，严禁有“非典”疑似病人进入施工现场，严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。将身份证、方案生育证报甲方。未
