管网施工合同

《管网施工合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《管网施工合同（15页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、管网施工合同平安施工是施工现场管理中最重要的环节,在热力管网施工中也是如此。那么管网施工合同是怎样的呢?以下是在我为大家整理的管网施工合同范文，感谢您的欣赏。管网施工合同范文一建立单位(以下称甲方):施工单位(以下称乙方)：甲方依据工程施工的须要将万丽富德工程室外雨污排水管网工程托付给乙方施工，依据中华人民共和国合同法和建筑工程安装承包合同条例及相关规定，结合本工程具体状况，双方本着同等互利的原那么，经双方友好协商签订本合同。一、工程概况1、工程名称：万丽富德工程室外雨污排水管网工程。2、工程地点：济宁市高新区。3、工程内容：万丽富德室外雨污排水管网工程的材料选购、管沟开挖、管井砌筑、管道铺设

2、、拉管等(详见工程承包范围)。4、承包方式;包工包料、包质量、包工期、包平安文明施工的总承包方式。二、 工程承包范围1、工程承包范围为甲方签章确认的室外雨污排水管网工程施工图中的施工内容，其中:1.1 施工图纸内容中的设备材料(含井盖、管道等)选购、管沟管井土方开挖施工、砖砌排水井施工、管道铺设安装、管沟管井土方回填及压实施工、安装井盖等均在本工程的承包范围。1.2 本工程不包括室内管道与室外管网检查井相接连及查找,楼内出户污水井的铸铁、PVC、PE排水管施工不在本工程的施工范围,但该铸铁、PVC、PE排水管会同步施工，乙方应协作施工。三、合同工期1、开工日期：以甲方书面通知为准。2、施工工期

3、：本合同约定的施工工期为20个日历天。3、工期顺延：如遇重大设计变更而增大工程量，或遇不行抗拒的自然灾难影响,经甲方签证确认，予以顺延。四、工程质量工程质量标准：按合格工程标准验收。 乙方对承建工程质量全面负责，严格按施工图及国家现行公布的施工技术标准和验收标准组织施工，保证工程质量符合要求和到达工程质量验收标准。五、合同价款及结算1、乙方完本钱合同承包范围内的全部施工内容的总包干价为人民币叁拾贰万捌仟元整(yen;32.8万元整，含税)。2、本合同总包干价已包括全部材料(设备)选购、运输、包装、采保、安装、土方开挖机回填、管道铺设、管井施工、管盖安装、平安及技术措施费用、施工保险费用、运输保

4、险费用、管理费用、税金、利润等全部费用，其他费用均不再计取。3、本工程接受总价包干方式，施工图纸范围内漏算及错算报价甲方均不予增加费用。4、乙方应在本工程竣工验收后10天内向甲方提交结算报告及结算资料，甲方收到竣工结算报告及结算资料后10天内完成结算审计。六、工程款(进度款)支付1、乙方材料进场后，甲方按总包干价的60%向乙方支付工程进度款。2、工程施工完毕满足验收条件后，甲方在五天内向乙方一次性支付总包干价的30%的工程进度款。3、验收合格及办理工程结算后的三个月内，甲方向乙方支付工程款至总结算款的95%;剩余总结算款的5%留作工程保修金，工程保修期满后的五日内，甲方一次性无息返还剩余质保金

5、。本工程约定保修期为一年。4、乙方收到甲方工程款应在三日内供应税务工程发票，否那么甲方有权在下次工程款支付时暂停支付工程进度款，由此造成的相关责任由乙方负责。七、双方责任及义务(一)甲方：1、甲方应向乙方供应完整的施工设计图3套。2、派出工程负责人监视乙方施工质量和进度，并办理工程签证。3、依据合同约定和要求，刚好办理签证、付款、验收和结算。4、甲方帮助乙方协调施工现场相关协作单位的关系。5、施工中发觉不符合施工图和标准要求的工程质量问题，甲方有权责令停工或返工和刚好整改，直到符合要求为止。(二)乙方：1、施工前，刚好做好各项施工准备工作。2、严格遵照合同约定的材料及施工工艺施工，并遵照设计图

6、和标准要求进展施工，以确保工程竣工验收合格。3、竣工验收前，负责本工程的材料、设备及成品爱惜，按文明施工现场要求作好施工场地清洁卫生。施工中应爱惜好工程现场的室外施工成品。4、本工程现场安装及管理人员的办公、住宿、就餐等均由乙方自行负责。5、出席甲方主持的现场施工协调会，刚好落实协调会议的工作要求。八、材料(设备)选购供应1、 2、 本工程由甲方选购供应材料(设备)无。 本工程所用雨污排水管道均接受东宏牌。3、本工程全部检查井接受M5水泥砂浆砌环保水泥砖，小区主车道(包括消防车道)均接受(外径)800*30厚B250铸铁井盖，不过车位置的管井井盖(如绿化带内)均接受(外径)800*20厚铸铁井

7、盖。4、乙方选购的材料(设备)必需报甲方查验并确认符合设计、国家标准(行业标准)及政府职能部门颁发的有关规定的要求前方能用于本工程施工。进场的材料(设备)必需有生产合格证、检验报告等有效证明文件，不合格产品严禁在本工程运用。九、工程变更及签证1、甲方同意的工程变更按变更设计图施工及签证。全部的工程现场签证，必需由甲方签字方为有效。工程现场发生的签证按室外雨污管网工程量预算报价(见附件)中约定的单价及相应的实际工程量进展签证。合同外的签证计时人工工日单价按每工日130元计取。2、假设遇甲方或不行抗力缘由延误工期，甲方仅对工期实施签证，乙方的施工工期可相应顺延。十、工程验收1、工程完工后，乙方应自

8、行组织验收，并做好自查整改，并向甲方申请办理竣工验收。2、甲方在收到乙方验收申请后3天内组织竣工验收。本工程严格遵照合同约定进展竣工验收，如有整改，正式竣工验收为复验合格之日。十一、工程质量保修1、本工程质量的保修范围为工程承包范围内的全部施工内容。2、质量保修期：2.1 质量保修期从工程实际竣工之日算起。2.2 本工程的质量保修期为1年。3、质量保修金的支付及返还按本合同第六条第3款约定执行。十二、违约和争议1、乙方不能按合同工期(含签证顺延工期)竣工，除2、如有材料或施工质量不符合合同规定的，乙方负责在指定的时间内无偿更换并安装，并担当由此造成的一切经济损失。3、如甲方未按合同支付工程款，

9、那么每延误一天按工程欠付款的2permil;支付违约金。4、双方约定，在履行合同过程中产生争议时，先协商解决，协商不成，可提请工程所在地人民法院诉讼。5、本合同约定的其他违约，按本合同的相关约定执行。十三、其它1、本合同附件有室外雨污管网工程量报价、甲方确认的施工图，与本合同具有同等法律效力。2、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。3、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，自签订之日起生效，至保修期满结清保修金后自行终止。甲方： 乙方：法人代表： 法人代表：托付代理人：托付代理人：年月日：管网施工合同范文二发包方：(以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)本着同等、诚信、互利、自愿的原那么，甲方现将

10、重庆市北碚十里温泉城运输河核心片区(一期)市政景观道路工程管网工程安装承包给乙方，结合本工程实际状况，经双方共同协商，达成如下协议：一、承包方式：乙方包工包料，甲方供应住宿;乙方生活费用自理)。乙方负责一切工具、机具及设备有(夯实机、平安帽等需乙方携带或购置的零星材料、工具)，水电费及基坑开挖由甲方负责。二、承包内容：1、污水检查井、雨水检查井施工;2、经甲方机械开挖至设计基地后，由乙方负责基坑清渣、夯实(工具自备)。3、乙方自行购置检查井施工所需的砌块、砂、石粉、爬梯，并供应相关材料的合格资料(井盖除外，由甲方购置乙方负责安装)三、承包单价及付款方式：1、承包单价：520.00元(1)以上单

11、价均含有人工费、工具、材料费、夜间加班费、各种平安技术措施处理费、劳保费、材料转运费。劳务班组保险费、医疗养老费、管理费、税费。施工中的材料转运及其它费用甲方不再担当。(2)除大的构造变更和大范围的建筑变更(每次变更的劳务费用在20xx元以上)以外，其余设计变更导致本钱增减均不作调整。注：以上条款价格均包括：本合同的全部工作内容(全部零星工程量等均执行本单价)和约定条件(含工用具、清洁等)，即无任何计时工(承包范围外除外)以及完成合同内容所需的干脆费、间接费(如管理费、利润、劳保费用、各项补贴、税金、机具费、平安文明施工费、利润、风险等)。2、付款方式：四、 质量要求严格按设计图纸、施工标准、

12、公司质量标准及相关要求进展作业，各种偏差必需在允许范围内。如未合格造成甲方砼量等的增加，其损失由乙方负责，甲方按实际损失金额在工程款中扣除。五、平安要求1、乙方必需遵守公司和工程管理的各项平安制度，定时对工人进展平安、法制教化，甲方对违犯制度规定的进展罚款处理，如屡次违犯甲方有权清理出场。2、进场后将各工人的根本状况名单报工程部登记备案。全部进场的工人必需签订平安责任书前方能作业施工。3、乙方人员严禁在施工现场用火、吸烟等平安管理要求，违者造成后果由乙方自行负责。6、乙方必需按时参加工程部例会。在施工过程中乙方无论遇到什么状况(不行抗力因素、及甲方要求除外)都不得停工和故意拖延工期。如停工，甲

13、方按乙方已完成工作量的50%金额支付工程款并有权把乙方清理出场，保证金不退还;乙方必需保证甲方要求的工程进度，中途不能到达甲方要求的进度时，甲方有权更换班组，并按80%支付工程款，退还50%保证金，乙方无条件撤除现场。7、乙方在施工过程中，发生平安事故所造成损失及赔偿每次在壹万元内的由乙方自行负责，其中税金、补贴、保险福利及利润等都包含在以上单价内，乙方不得以任何理由再要求甲方支付其他款项。壹万元以上由甲方负责70%，乙方负责30%。五、 保证金及付款方式乙方进场时支付甲方 2万 元做保证金,工程完工经甲方验收合格20天内乙方并支付乙方总工程款的80%工程款，尾款在根底工程完工后二个月内全部付

14、清。六、 假设本工程发生上述工作之外的须要乙方完成的零星工作，乙方应在甲方的指导下踊跃协作完成，甲方开派工单确认工作量或单价，必需由工程经理、施工员、公司指定现场负责人签字认可，否那么结帐视为无效，特殊状况除外。七、 工期要求本工程工期定在88天内完成。八、甲乙双方责任(一)甲方责任1、负责施工现场各施工班组之间协调;2、供应施工作业面及施工技术指导、交底、监视;3、工程质量验收、平安监视、检查，工程量结算;4、供应施工现场用水、用电和工人住宿;5、如乙方为赶工期通宵加班作业，甲方负责解决加班生活。6、如甲方缘由或其它因素，造成停水、停电，现场甲方签字认可后工期顺延。(二)乙方责任1、按批准的

15、施工方案和甲方发出的指令要求组织劳务作业，遵守甲方的各项规章制度，听从甲方施工管理人员的统一管理和合理调配。按时参加工程部例会。2、完成劳务约定应谨慎遵照标准、标准和设计的要求及甲方发出的指令要求进展作业，随时承受甲方和各级部门的检查验收，并担当自身缘由导致工程返工、修改的费用。3、负责对新工人进展平安生产教化，严格按平安生产操作规程组织施工，保质、保量按期完成施工任务。4、如乙方违约，担当相应的违约责任。九、其它及违约责任:1、乙方如不谨慎履行合同条款，在施工过程中无故扯皮、停工、无理取闹或无故要求终止合同，甲方按完成工程量的总额支付乙方50%，造成的损失由乙方全部担当;且相关保证金不给退还乙方。2、乙方在进场3天内必需保证施工人数每孔每天必需有人开挖，假如孔桩连续2天没有开挖，甲方有权终止合同且不付给乙方任何费用。3、如乙方拖延工期按1010元/天处违约金。(不行抗力因素、及甲方缘由除外)4、乙方在施工中必必需听从甲方、建立单位管理，晚上该加班的乙方无条件加班，不复从支配甲方惩处违约金500元-1010元/次。5、施工中如乙方在工地上偷盗，甲方将按所盗材料价值的10倍对乙方进展惩处，情节紧要者上报公安机关。6、乙方在领取工资时，必需按甲方相关财务要求造相应金额人工工资表。