《建设工程施工承包合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程施工承包合同（59页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、建设工程施工承包合同 建设工程施工承包合同1加油站点工程施工承包合同甲方（发包人）：保利民爆科技集团股份有限公司_分公司乙方（承包人）：哈密瑞丰彩钢有限公司依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律法规的规定、遵循自愿、公平和诚信原则，双方就本建设工程0施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：保利民爆加油站点建设施工工程工程地点：保利民爆集团_分公司巴里坤别斯库都克驻区工程内容：乙方承担本工程项目如下内容的施工：1、负责储油罐位开挖回填、站内场地平整和压实施工（施工机械甲方自备）。2、负责土建部分施工、包括：罐体条基和砌体工程、罐口检查井、加油岛和加油机、配电箱、监控
2、基础与管孔砌筑等相关混凝土配套施工。3、负责加油机（方钢管和0.4彩钢板结构）遮雨棚制作安装。4、负责站区网格围栏（包括两门）的修整安装。5、负责储油罐的定置和绑缚固定。6、负责电源线和各电油管沟的挖填（施工机械甲方自备）7、负责加油机与吸油管、量油管、卸油管、通气管和阻火器、电气等连接安装。吸油管和通气管和外网电源线由甲方提供。二、施工方式：包工包料、包质量、包试运行与保工期。三、合同工期合同签订盖章生效后10天。四、质量标准工程质量标准：一次性达到现行国家验收标准的.合格等级，试运行10天正常合格。五、工程造价及付款方式工程造价：陆万贰仟元，其中土建部分36000元；安装部分26000元。
3、本工程通过竣工交验或试运行期正常合格并开具相应额度的建筑工程发票交甲方后付清工程款。六、质量保证工程竣工验收过程应详实填写工程竣工验收单。验收通过后乙方按规定对工程实行保修，质保方式与此前与乙方签订的轻钢结构库房建造工程合同的质保安排进行等同形式捆绑。九、纠纷解决办法任何一方违反合同规定而协商不成，可向经济合同仲裁机关申请仲裁；仲裁不成向人民法院起诉。十、附则本合同一式四份，经双方代表签字，加盖双方公章后生效。建设单位（盖章）：施工单位（盖章）：委托代理人（签章）：委托代理人（签章）：签订时间：二_x年月日建设工程施工承包合同2发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：因建设工程需要，甲
4、方委托乙方以包工包料方式承包工程(不含土建工程)。为明确双方责任，确保工程顺利完工，双方在平等、自愿、公平的基础上，经协商达成并签订本合同。一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、承包方式：4、工程内容：具体工程内容和范围以设计的施工图纸内乙方报价单所含施工项目为准。二、建设工期及开、竣工时间1、建设工期自合同签订后，乙方收到定金和图纸确认并具备全部开工条件之日起共天(雨天不计入建设工期之内)。2、因甲方原因(包括变更、增加工程内容、停水、停电等不具备施工条件或第三人行为及不可抗力等，含政府行为)而引起停工的，则工期相应顺延。三、工程质量工程质量等级为合格，符合工程施工图纸及技术要求。四
5、、工程造价1、工程建筑面积为2，工程不含税总造价为人民币元整(：元)，工程税金由甲方自负。2、本工程报建手续由甲方负责办理并承担全部费用，工程造价为直接工程费，不含防火涂料、税金、材料检测费、报建费及政府应收费用等。中途增加或减少工程量则另计工程款。五、拨款和结算1、在合同签订之日支付定金为工程总价款的，计：元。钢架进场支付工程总价款的%，计：元。C型钢进场支付工程总价款的%，计：元彩瓦进场支付工程总价款的%，计：元。工程完工支付工程总价款的%，计：元。余款%，计：元于工程竣工之日起个月的保修期满之日付清。2、所有款项必须汇入本合同指定帐户或开具支票注明收款单位为乙方。如现金支付，甲方必须凭乙
6、方的收款委托书和乙方的正式收据支付，否则乙方对该付款行为不承担责任。3、甲方未按合同约定支付工程款的，乙方有权停止施工，施工工期相应顺延，甲方同时承担乙方损失及人员窝工工资、材料周转等费用。六、竣工验收1、工程完工后，甲方应在收到乙方通知之日起五天内组织有关部门进行竣工验收，甲方未按期组织竣工验收的，工程完工后五天期满之日为工程竣工时间。2、竣工验收以工程施工图纸及技术资料为标准。3、甲方拒不验收或未经验收提前使用或者擅自动用的，视为工程质量验收合格，所发现的质量问题由甲方自行承担责任。七、质量保修乙方对所施工的全项工程进行保修，保修期限自工程竣工之日起计为个月。因甲方使用维护不当、人为损坏等
7、原因以及不可抗力引起的工程质量问题，不在乙方的保修范围之内。保修期满后如仍需乙方维修的维修费用由甲方承担。八、甲方的权利义务1、于施工前办理施工相关手续，保证工程的合法性和正常施工，并提供施工资料给乙方。2、保证施工现场水源、电源和运输道路及清除施工现场障碍等，达到进场开工应具备的条件。3、组织有关单位对施工图等技术资料进行审定，并在合同签订之日起内提交给乙方。4、委派为工地管理代表，负责工程进度、工程质量的检查监督，办理中间交工工程的验收手续，协调工程内外关系及其他有关施工事项。5、及时组织工程验收和办理竣工验收结算手续。6、应由甲方承担的其他施工合同义务。九、乙方的权利义务1、按合同规定的
8、开工日期按时开工，严格按照施工图及说明书等技术资料进行施工，发现设计错误或严重不合理的情况应及时书面通知甲方。2、接受甲方在不影响施工情况下的必要监督，及时向甲方提交开工通知书，在工程完工及时发出验收通知，作好施工进度报表并与甲方工地代表会签。3、委派生产等管理及有关其它施工事项。4、按合同规定的建设工期和质量完工并交付工程。5、严格按施工现场管理，施工安全生产操作规范施工，否则所发生的安全事故由乙方负担。6、按合同约定承担工程质量的保修责任。7、应由乙方承担的其他施工合同义务。十、合同生效及文本。1、本合同自双方签字(盖章)之日起生效，至合同履行完毕后失效。2、合同生效后，任何一方单方终止本
9、合同，应向对方赔偿本合同的工程总价款%的违约金。3、本合同一式六份，双方各执三份。十一、补充约定：甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日建设工程施工承包合同3一、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商或调解不成的，按下列第_种方式解决：1、提交_仲裁委员会仲裁；2、依法向_人民法院起诉。风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。二、违约责任1、甲方的违约责任
10、：（1）因甲方变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，甲方应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。（2）工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。（3）因甲方的原因致使工程中途停建、缓建的，甲方应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿乙方因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。（4）乙方验收通知书送达_日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。（5）不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之_偿付乙方赔偿金。2、乙方的违约
11、责任：（1）因乙方的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应当承担损害赔偿责任。（2）因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，甲方有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。三、合同解除1、甲方乙方协商一致，可以解除合同。2、停止施工超过_天，甲方仍不支付工程款（进度款），乙方有权解除合同。3、乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，甲方有权解除合同。4、有下列情形之一的，甲方乙方可以解除合同：（1）因不可抗力致使合同无法履行。（2）因一方违约（包括因甲方原因造成工程
12、停建或缓建）致使合同无法履行。5、一方依据2、3、4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前_天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同一条关于争议的.约定处理。6、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由甲方承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同
13、解除给对方造成的损失。7、合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。四、合同生效与终止1、双方在协议书中约定合同生效方式。2、甲方乙方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同即告终止。3、合同的权利义务终止后，甲方乙方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。五、附则1、本合同正本_份，具有同等效力，由甲方乙方分别保存_份。2、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方协商解决。甲方：代表人：联系电话：签订日期：乙方：代表人：联系电话：签订日期：建设工程施工承包合同4为更好的贯彻安全生产法，加强对分包(配合)施工单位的安全生产管理，明确各自
14、的安全管理职责，经与分包(配合)单位协商，签订如下安全生产管理协议：_一、签订协议的双方：_公司(以下简称甲方)_(以下简称乙方)二、甲方安全管理职责：_1、甲方负责按照安全生产法第41条的规定将项目分包给具有相应资质的单位，并负责按照国家法律、法规、规章等对乙方的安全生产资格条件(营业执照、资质证书、安全资格证)进行检查，不符合国家规定的资格条件的不得发包。2、乙方进场后，甲方将有关的安全生产事项对乙方进行安全生产的书面交底并按安全生产法第40条的要求指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。3、在乙方施工过程中，甲方按有关安全生产的法律、法规及公司文件的要求对乙方的安全生产情况进行监督检查，对违反有关规定的按公司安全生产管理制度进行处罚。三、乙方安全管理职责：
