《好用的施工合同汇编六篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《好用的施工合同汇编六篇（25页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、好用的施工合同汇编六篇在人们的法律意识不断增加的社会,合同的法律效力与日俱增，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么常见的合同书是什么样的呢?下面是我为大家整理的施工合同7篇，欢迎阅读，希望大家能够喜爱。施工合同 篇1 托付方（以下简称甲方）:施工方(以下简称乙方)： 甲、乙双方本着同等、自愿、协商一样的原则,就乙方承包甲方的油漆涂料装饰工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议: 第一条： 1.工程地址：_. 工程内容：详见合同附件一。 3.托付方式：实行甲方供应材料，乙方包清工的托付方式。 4. 工程工期: 5. 开工日期：年 月 日,(以乙方实际工人开工算起)。 . 竣工日期： 年
2、月日，(以按规定的验收标准验收合格的日期为准)。 其次条、工程总造价:元。 第三条、甲方的权利和义务:、甲方负责自行选购施工材料，其所购材料应符合国家规定的有关标准,其材料必需在协定店铺选购。2、甲方选购后材料经乙方负责保管。由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。3、甲方应给施工人员办理进场施工手续(出入证等)。供应施工所需的水、电及施工所需的脚手架。 4、施工中，甲方须要变更或增加施工项目时,应刚好照实通知乙方,双方应签订项目变更表,协商好造价状况。 5、甲方应协作乙方施工人员的工作。 第四条、乙方的权利和义务: 1、乙方施工人员须严格依照工艺的程序进行施工。 2、乙方须对甲方购置的其他物
3、品做好爱护措施。 3、按施工程序开展监理,刚好主动向甲方汇报监理状况及施工进度。4、乙方须按时完成工程。若因不行抗力因素造成工期延误,应与甲方协商解决。 第五条、基层检查：乙方在工程现场对基层状况进行检查时,若发觉可能影响涂饰效果的因素时,要刚好提出整改看法，由甲方负责实施。整改后的基层状况甲乙双方应进行书面确认。若因客观的缘由其通过 涂饰仍无法变更的,双方应事先做好记录并予以确认。 第六条、工程施工及验收标准：（见附件二) 第七条、付款方式: 1、甲方每月统计乙方完成施工工程量,每月预支人工工资，工程验收合格后按实际完成施工工程量进行结算，支付总价款75%,余款在年终付清（除留5%质量保修金
4、满2年后结清)。 2、乙方必需按上报甲方施工人员名单,如数支付人工工资第八条、饰后保修承诺: 、乙方在装饰施工质量范围内担当保修责任,保修期间自工程竣工验收之日起,为期2年。2、保修期间由乙方施工不当造成的涂料施工费用均为乙方负责。、保修内容均采纳修复形式。而且只对涂饰质量负责，不担当其他连带责任。 4、在保修期内，乙方应在接到通知后确认是保修范围内的，5个工作日内派人修复。 、保修期内因甲方运用不当、非装饰外力缘由或不行抗拒因素(自然老化、结构沉降、温差收缩、碳化收缩等缘由)所产生的结果不属于保修范围。若要乙方修理的,则修理的材料和人工费均由甲方负责。 第九条、违约责任: 1、合同生效后，擅
5、自撤除合同的一方,应按合同总金额的1%作为违约金付给对方。 2、无正值理由，甲方在应付款日期不付款，给乙方催讨时仍不付款,乙方有权停止施工，由此所造成的后果由甲方担当。 3、甲方未按合同规定付款，或甲方缘由而造成延迟完工,每逾期一天,按本合同工程价款的 1支付给乙方。 4、乙方不能按合同工期竣工或施工质量达不到要求,乙方必需返工修理,因返工造成的工期延误,每延误一天乙方则支付甲方本合同工程款的。 十、争议解决：双方友好协商，协商无效，可由湖州市人民法院公诉裁决。 十一、合同效力：本合同一式两份，双方各执一份。经双方签字,盖章后生效，补充合同后本合同具有同等法律效力。 甲方:乙方: 身份证号码:
6、 联系方式： 联系方式: 签订日期: 签订日期:施工合同篇 承建单位(甲方):承包单位(乙方)： 根据中华人民共和国合同法和建筑装饰装修合同示范文本的规范，结合工程详细状况，双方本着同等诚信、互惠互利的原则达成如下协议：第一条 工程概况 1、工程名称：、建筑面积: 2、工程地点：3、结构类型: 其次条 施工方式及范围4、施工方式:5、施工范围:第三条合同工期6、合同工期：自年 月 日起进厂做施工打算工作，从年月 日开工至 年 月 日止竣工，共计 天,保温系统施工的合同范本。工程竣工按主体施工单位的施工安排进行,但不得影响主体施工单位的工程进度。设计变更引起的工期按规定进行调整。详细每栋楼的开工
7、日期按工程部出具开工令为准。第四条质量标准、工程质量:根据主体施工单位工程质量验收标准等级标准。9、结算方式:按保温面积 估算，最终以实际保温面积绽开结算。 10、合同施工价款:本外墙保温以单价 元(不含税金）计算。外墙真实漆以单价 元（不含税金)计算。 11、本工程包工包料。双方如对工程量存在争议,以审计为准。（按后期实测实量的面积计算）。 第五条 甲方工作1、开工前五天，向乙方供应经甲方确认的施工图纸及做法说明一份，并向乙方进行现场交底。主体交接,需修整另行计算,为乙方无偿供应临时设施、施工中所需的水、电及材料堆放简易场地。施工用脚手架由 方担当。 2、指派为甲方驻工地代表，负责监督合同履
8、行,对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、签证手续（变更必需经公司盖章生效）和其他事宜。 第六条 乙方工作 1、参与甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。 2、指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。根据要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务,解决乙方负责的各项事宜。 3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，确保施工现场四周建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作,处理好由于施工带来的扰民问题与四周单位（住户)的关系。 4、施工中未经甲方书面同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。须要变更的部分及图纸以外的签证必需经甲方
9、认可盖章,否则无效。 5、工程竣工未移交甲方之前,乙方负责对所完成的工程成品进行爱护(乙方竣工后甲方应刚好组织验收,原则上从竣工之日起不超过1天）。 6、乙方听从甲方和监理监督，施工质量应符合甲方设计要求。 第七条 关于工期变更及逾期竣工的约定 1、如因甲方未按约定完成前期工作，影响工期，工期顺延。 2、如因乙方责任,不能按工期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。 3、因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水及不行抗力因素影响，导致连续停工2小时以上工期相应顺延。4、因大风、下雨不良天气影响施工质量的状况下，不能施工;室外温度低于5的时间段不允许施工，工期相应顺延。第八条关于工程质量及验收
10、的约定 、乙方承诺确保用于工程的全部材料符合国家及当地建设主管部门规定的标准要求,承诺聚苯板厚度不小于 c,单位容重不小于 km3。(按工程设计要求)。施工合同篇3 第一章 废砂浆回收利用项目总述 第一节硅片线切割及项目来源 废砂浆回收利用项目的产生源于近几年来光伏产业的发展。 本项目生产中所用的“废砂浆”原料及生产出来的产品“碳化硅”、正是来源于和应用于光伏产业中的单、多晶硅棒切片工序。在光伏产业链中，硅片切割是光伏电池生产中一个非常重要的工序,切割出的硅片质量干脆影响到整个产业链后续电池的生产以及电池的性能质量。 在实际生产中，硅片生产厂家一般先将废砂浆进行简洁的离心或沉降分别,液体部分返
11、回工序再运用一次，其它的难以分别的部分或将其作为垃圾废弃掉，或将其处理给专业废砂浆回收利用厂家。作为一种非常重要的资源被当做垃圾处理掉,不仅会对环境产生严峻的污染，而且奢侈了大量的资源，令人惋惜。随着国家节能降耗,爱护环境等可持续发展政策的实施,从废砂浆中回收价值较高的碳化硅项目应运而生,并且越来越受到人们的重视。近两年中,相关单位和团体都投入了很多精力，对废砂浆回收利用做了大量的探讨工作,产生出一些新技术和新工艺，取得了肯定的成果。废砂浆回收处理产生的“碳化硅”产品或再行回用于硅晶片的生产切割过程,或应用于其它工业领域,都会产生出巨大的经济价值和社会效益，对国家、对环境、对个人都是一件非常有
12、意义的事情。 其次节 生产原料及产成品本项目生产时的原料为“废砂浆”,另外还须要“烧碱”、“硫酸”等化工原料。生产的产品是“碳化硅”等,下面分别对我们生产中接触到的主要物质进行一下简洁介绍。 一 废砂浆、废切割液及废硅粉的组成 废砂浆是硅光伏产业或半导体工业在硅锭(硅棒）切割生产硅片时产生的一种工业废料，它的组成成分并不非常固定,主要成分有：碳化硅、聚乙二醇和金属硅粉，另有水分、金属颗粒以及少量表面活性剂、金属螯合剂等。含碳化硅较多的称为“废砂浆”，一般由6左右的碳化硅、%左右的硅粉、15左右的铁等金属颗粒、15的聚乙二醇和10%左右水份组成。二 碳化硅的性质及光伏产业所用的碳化硅 1碳化硅的
13、性质特点 碳化硅的化学成分是碳化硅，因为它的硬度非常高，人们俗称碳化硅颗粒为碳化硅。碳化硅在自然界少量伴生于岩石中,没有利用价值。工业碳化硅的生产是一种高耗能、高污染产业。碳化硅的制备合成是通过将石英砂（Si)与石油焦(C)等原料按肯定比例混合后，在隔绝氧气的条件下利用电弧产生的高温反应烧结而成，这一反应过 程须要消耗大量的能源，平均每合成一吨碳化硅需消耗高达800千瓦时的电能,同时上述反应过程会释放出大量的一氧化碳(C）,一氧化氮（ N),二氧化硫(SO2）等有害废气，会对大气环境造成非常严峻的污染。依据碳化硅的生产方式的不同,又可将其分为绿碳化硅和黑碳化硅两大类,绿碳化硅的纯度和硬度较黑碳
14、化硅略高,市场价格也相对较高。 碳化硅的分子式为SiC，是典型的共价键型化合物。有立方型和六方型两种晶型，立方型称为Si，它是在8020温度下形成,属低温产物,硬度稍小,主要用于微型轴承的超精研磨。六方型称为SC，它是在2x以上形成的,硬度较大，一般常用的都是iC。碳化硅在一个大气压下的分解温度为40,无熔点。iC碳化硅理论密度是1g/cm3,碳化硅粉的自然积累密度在 .2.6gm之间。碳化硅的莫氏硬度仅次于金刚石，在929.3之间，威氏显微硬度330kg/mm 。由于碳化硅具有相当优异的特性,所以它的应用领域非常广泛。 碳化硅（碳化硅粉）用于制作砂轮、砂纸、砂带、油石、磨块、磨头、研磨膏等。
15、由于碳化硅的性质特点，最适合半导体工业材料及压电晶体材料方面的切割、研磨抛光等。尤其是在太阳能电池硅片切割中,国际上绝大多数生产厂家都要用到碳化硅。 利用它具有的高硬度、高耐磨性、高耐腐蚀性、高的高温强度及导热性能良好、抗冲击等特点,碳化硅可用于各种冶炼炉衬等构件、碳化硅坩埚等。可用于制作耐磨、耐蚀、耐高温等高级碳化硅陶瓷材 料。在航空航天工业碳化硅材料还可以制做火箭发动机喷管、燃气轮机叶片等。 2光伏产业切割用碳化硅光伏产业中所用的碳化硅主要在硅片切割工序。由于光伏产业对硅片有特殊严格的要求，并且在切割效率和质量方面与碳化硅的选用有着亲密的关系，所以,在碳化硅的选择运用方面都非常苛刻。硅片切割用碳化硅多为绿碳化硅，在粒度选择上相对于不同机型的线切割机来说一般常见的有两种:200与150目(极少数采纳80和2xx目),且它的粒径范
