电力工程合作意向书

《电力工程合作意向书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电力工程合作意向书（29页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、电力工程合作意向书电力工程合作意向书篇一：电力工程施工框架协议 - 模版编号：电力工程安装施工合同 甲方：乙方：电力工程合同书 根据中华人民共和国合同法及有关国家规定和目前供电工程的进展情况，为明确双方在项目进展过程中的权力、义务和责任，经双方协商签订本合同。 甲方：乙方：第一条 工程概况一、建设单位：二、工程名称：。三、工程地点：。四、工程规模：本 10kV 配电工程范围内全部工程，具体规模及内容详见工程设计施工图。第二条 工程承包范围及方式一、承包范围：乙方负责本配电安装工程项目全部工作内容。具体包括：用电项目的报装、获得供电方案的审批；工程设 计及审批；工程 设备材料的采购；聘用工程监理

2、；管线预埋 预设、施工安装、系统 调试、竣工验收、接火送电等本工程 有关的全部内容。二、承包方式：总承包。根据甲方提供的实际用电需求，乙 方包报装、包供电方 案及审批、包设计及审批、包设备材料 采购、包施工安装、包竣工 验收送电；包质量、包安全文明 施工、包进度。第三条 工程工期一、本工程工期：本工程预计工期个工作日。二、开竣工日期：年 月 日至年 月 日（包括项目报装、方案审批、图纸设计及 审查等阶段）。第四条质量标准一、工程质量标准:达到国家现行电力工程施工质量验收规范合格标准二、本工程项目的材料、设备、施工必须达到国家现行工程 建设 标准、规范的要求，本工程所有管线预埋、设备安装预 埋必

3、须达到 相关标准规定。三、因承包人原因造成工程质量达不到约定验收标准的，发 包人 有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加或工期延误由承包人负担。 第五条 合同价款一、本项目合同价款以设计施工图预算金额为基础，经双方 协商确定。最终合同价款待工程设计施工图审核完毕后，双方根据工程设计施工图预算确定合同金额并另行签订补充 协议。二、如遇甲方提出设计变更或其他要求增减项目或由于甲方 原因造成施工量变化，应按变更内容据实调整工程量，并以 调整后的工程增减工程费用，另行签证结算。三、执行定额：本安装工程执行河南省建设工程工程量清单综合单价（201X） 及其配套解释。 第六条 双方的一

4、般权利和义务一、乙方按照有关标准、规范及政策性文件要求，负责实施施工现场生产、生活临时设施的修建以及竣工交付前的拆除和场地清理，负责施工现场安全维护、保卫、环卫等工作。三、工程竣工后经有关方验收合格后，从送电之日起，承包人免费保修壹年，保修期满后的维护由双方另行协商。保修范围为承包方的所有施工内容，保修时间从送电之日起算起。 第七条 安全施工一、安全施工与检查。乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检 查人员依法实施的监督检查，应采取必要的安全防护措施， 消除事故隐患，确保安全生产。乙方施工期间出现的安全事故，一概由乙方负责。二、事故处理。1 发生重

5、大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即 上报有关部门并通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处理，甲方为抢救提供必要的条件，发生的费用由乙方承担。2 甲方、乙方对事故责任有争议时，应按当地政府有关部 门的认定处理。 第八条 工程款的支付一、工程款按照工程的施工进度分次支付。二、第一次支付在乙方完成设计施工图预算并经双方确定合同价款后 10 日内支付30%的工程款；第二次支付在主要设备开始到场 10 日内支付至70%的工程款；第三次支付在竣工验收合格并送电前 10 日内累计支付至竣工结算定案金额（合同价款加签证费用）的95%；余款留作质量保证金，竣工验收合格之日壹年后 10 日内无息付清。付款

6、日期以甲方转账日期为准。 第九条 争议一、双方约定，在履行合同过程中产生争议时，按照下列顺序解决：请监理方调解；向市仲裁委员会提请仲裁；向工程所在地法院提起诉讼。二、发生争议后，除非出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，确保工程如期完成：1 由于单方违约导致合同确已无法履行，造成停止施工的 违约方应赔偿由此发生的一切经济损失；2 . 仲裁机构要求停止施工。 第十条 不可抗力一、不可抗力是指合同的任何一方所不能控制的、并非由于 该方的错误或疏忽而造成的和不可预见的事件。这类事件使 得该方不能 履行其义务，或者在此种情况下履行义务是不可 能的。这类事件包 括下述事件：战争、暴乱、火灾

7、、洪水等 人为不可抗力的因素。二、甲、乙双方的任何一方由于不可抗力不能履行或不能完全履行合同时，应在合理的期限内向对方通报不能履行或不能完全履行的理由。因不可抗力导致合同不能履行的，不能 履行的一方在合理 的履行通知义务后，可以解除合同；因不可抗力导致合同不能完全履 行的，已履行的部分继续有效，未履行的部分可由双方协商解决，协商不成的，终止未履行 的部分。三、不可抗力影响期结束后，合同未终止时，受影响的一方应立即恢复履行其合同义务。四、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应的一切经济责任。第十一条 其他一、本合同书未尽事宜，由双方协商确定后另行签订补充协议，补充协议和

8、本合同具有同等效力。二、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律 效力。三、本合同书经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖合同章后立即生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：委托代理人：委托代理人：订立时间：年 月日签订地点:河南郑州篇二：电力工程承包合同电力工程承包合同 甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）按照中华人民共和国合同法和电力安装工程承包合同条例的原则 , 结合本工程具体情况, 为明确双方经济责 任 , 保质、保量、保工期、安全顺利完成工程任务, 甲、乙双 方经相互协商, 特签定以下合同 , 以便共同遵守执行。一、 工程名称：XX小区配电工程及居民用电二、 工程地点：XX

9、三、 承包范围：设计以甲方图纸为准，施工方案以 XX 为准。四、 开竣工时间：201X年8月1日至9月10日五、配电工程总造价为人民币 XX 万元整，经甲方双方协商， 甲 方提供该工程所有材料计人民币XX万元整，乙方的承包 方式为包干制，施工费为人民币XX万元整。六、工程款支付方式：施工完毕验收合格后付全部工程款。 七、技术资料：凡是乙方施工承担工程，必须做到资料齐全，手续完备， 特别 是保证项目资料必须齐全。保证资料不全的，视不合格论处，进而视 单位工程不合格不予验收，技术资料必须装订 成册为一式四套。八、损失责任：工程开工后，乙方严格按图施工，工程项目变更影响结构的必须凭甲方下发的设计部门

10、的变更通知，一般项目的变更必须凭甲方下发的建设部门的变更通知，乙方无权 变更任何工程项目，凡擅自 变更项目或质量事故不合格项 目均由乙方承担全部经济损失。九、安全生产：工程开工前，乙方必须接受甲方的安全教育并做好队、组二级安全教育。施工中做好每道工序的安全交底工作，乙方必须严格实行安全操作规程，安全岗、安全帽、安全标牌、警牌、安全施工日记等不许齐。本工程的安全事故均由乙方 承担，包含国家强制规范 要求、人身伤害保险费用，甲方概 不负责。十、违约责任：按电力工程施工合同示范文本通用条款的有关规定执行。十一、保修条款：以国家电力部门出台的保修周期一年为准，因施工质量造成的一切损失均由乙方承担，不可

11、抗拒的因素除外。十二、合同以双方签字之日起生效。本合同一式肆份，甲、乙双方各 执俩份，自双方签字盖章之日起生效，工程验收决算完毕一年后失效。 合同签订日期：年 月 日甲方（盖章）：代表：乙方（盖章）：代表:篇三：电力工程承包合同电力工程承包合同 工程名称：安装工程 发包人：承包人：合同编号：签订时间：签订地点：发包人（全称） ： 承包人（全称） ： 依照中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程地点：厂内 _ 工程内容：_配电柜安装工程_ 资金来源：自筹 二、工程承包

12、范围 承包范围：包工包料 三、合同工期：合同工期总日历天数_15_天四、质量标准 工程质量标准：_合格 五、合同价款（构成见附表） 金额（大写） ：壹万圆整（人民币）:_10000.00_元六、合同约定其它内容1、承包人需遵守相关对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产的有关规定、并按规定办理厂区进出相关手续。2、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程未交接前由承包人保护并承担费用，交接后由发包人保护及承担费用。3、安全文明施工：施工安全、文明施工等由乙方负责，因乙方原因发生事故由乙方负责处理并负担其所有费用和责任。4、工程结算支付方式：工程竣工验收合格后一个月内，一次性付清。5、延

13、期工程的违约责任：承包人未按本合同约定日期竣工，延误工期的，每天支付违约金100 元，因雨天或其他原因不能施工的工期顺延。6、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工。7、发包人向承包人承诺按照合同约定期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。8、工程竣工结算支付工程款时，承包人需提正式发票。七、合同份数：肆份，发包人、承包人各两份。八、合同生效：合同双方约定：双方代表签字并加盖公章后生效。九、补充条款1、承包人须与发包人积极配合，服从发包方的安排指挥，不配合发包方管理的，发包方有权撤销及更换，更不得以任何理由停工或降低施工标准，否则有承包人承担全部责任。2、承包方收到款项时首先提供同等额数的发

14、票。3、承包方做到现场安全、文明施工，确保工程质量，所发生的一切安全、质量事故全部有承包人承担所有损失及责任。4、其他未尽事宜，双方另行协商。发包人 : （公章）承包人：（公章） 法定代表人：法定代表人：委托人：委托人：年 月 日 年 月 日 篇四：电力施工合同 * 线 新 建工 程 施 工 合 同 合同编号：工程名称：发 包 人：承 包 人：签订日期：签订地点：* * * *年*月 日使用说明1. 本统一合同文本适用于国家电网公司各单位签订输变电工程建 筑、安装施工合同。2. 对本统一合同文本中需当事人填写之处，如当事人约定无需填写的，则应注明“无”或划“ / ”。3. 对本统一合同文本的任

15、何修改或补充，当事人均应在专用条款中进行约定，不得直接对通用条款进行改动。4. 有关本统一合同文本的其他使用说明见合同文本脚注。5. 国家电网公司各单位合同承办人员应按照本使用说明起草合同，在合同开始内部审核或提交对方前应删除本使用说明及合同文本脚注。 * 线 新 建 工 程 施 工 合 同 第一部分 合同协议书 发包人：* 承包人：* 鉴于发包人拟委托承包人承担* 工程（以下简称“工程”）的施工任务，且承包人同意接受该委托。根据中华人民共和国合同法 、 中华人民共和 国建筑 法 和其 他有 关法律 、法 规和 规章 的规定 ，双方经协商一致，签订本协议。 第 1 条 工程概况1.1 工程名称：*