《质量保证金协议书(完整版)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量保证金协议书(完整版)（45页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、质量保证金协议书东莞市林积为实业投资有限公司质量保证金协议书甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）鉴于甲乙双方前期良好的合作关系，并于以后更好的合作、共同 拓展市场和承担品质风险，本着相互信任、平等、互惠互利、风险 共担.共同发展的原则，甲乙双方经过友好协商，达成以下协议：1. 乙方提供甲、乙双方2018 年所发生货款总数平均值的30%作 为质量保证金由甲方保管，且质量保证金最低不少于 RMB1000.00 元 具体标准如下：甲方根据乙方的供货品质状况，按照以下标准设立质量保证金： A.年度业绩评定A级，且在月度评定均在B级以上，质量保证金比 例15%;B.年度业绩评定B级，且在月度评定
2、均在C级以上，质量保 证金比例20%;C.年度业绩评定C级或以下，质量保证金比例30%;2. 以上质量保证金应由甲方在 2018 年 1 月份至 2 月份应付乙方款项中 扣除。取消合作后一年返还，或出现批量不良将最近三个月的交易 额全部抵押为质量保证金，18 个月后返还。3. 质量保证金是使用于督促乙方积极配合甲方处理品质问题，并 承担因乙方产品责任造成的甲方或甲方客户方面的实际损失。4. 乙方同甲方合作期间，如发生乙方拒绝承担已明确是因乙方责 任造成东莞市林积为实业投资有限公司甲方损失的情形，甲方可视其实际损失扣除部份或全部质量保证 金，同时甲方有权因此终止所有双方的合作协议，直至追回甲方的
3、 损失。5.乙方质保金的交纳不能豁免乙方交货后的品质责任，当由 于乙方品质问题导致的损失超过质保金金额时，乙方需承担超过的 损失。6.当乙方采用质量保证金弥补甲方的损失时，需在事情处理完毕一月内需重新补足质量保证金，否则甲方有权终止双方合作至 乙方补足质量保证金。7. 当乙方向甲方连续供货达1 年，且供货品质标准达到第1 项降 低要求的，乙方可申请降低质量保证金比例。8. 当甲、乙双方终止业务往来半年以上，乙方可要求甲方返还全 部质量保证金。9. 当甲方与乙方交易额在一年后发生较大的变动时，乙方可在第 二年 4 月份提出申请，按照第二年前三个月的具体数额重新确定， 具体实施流程按照第8 项执行
4、。10. 以上质量保证金的返还和修订，由供应商书面通知采购部， 采购部提出申请，经采购主管、品质经理双方认可后，交事业部总 经理批准后，采购部通知财务中心实施。11. 乙方提出返还质量保证金要求后，经甲方确认符合本协议第5、6条要求，甲方在确认后的1 个月内安排返还质量保证金。12. 本协议经双方签字盖章后生效，直至双方重新签订协议之前 有效。13.当出现双方争议而未能达成协议时，可向甲方当地法院申 请仲裁确定。甲方（公章）乙方（公章）：甲方代表：乙方代表： 日期：日期：施工质量保证金实施协议书发包人：（以下简称甲方）承包人：有限公司（以下简称乙方）为保证工程质量，依据双方签订的主体施工合同及
5、国家规定的相 关建筑工程质量标准，经友好协商签订如下协议：一、本工程实行施工质量保证金制度，保证金额度为四千万元人 民币。二、施工质量保证金在施工合同签订之日起两日内交付到甲方指 定的账户内。自保证金到账时日起半年后按月逐步返还，兹息按银 行同期利息计算。三、工程施工过程中依照合同有关规定扣减施工质量保证金（施 工质量保证金扣减经甲方和监理签字即生效）四、工程范围未建成的土建工程。五、鉴于本次发包工程为别墅项目施工难度和工艺要求比较高， 可以按公开招标报价上浮 5%。六、对于乙方的保证金，甲方愿意以甲方项目公司的股权进行担 保。如甲方违约，乙方有权申请执行或查封甲方公司的股权。本协议属合同一部
6、分与合同具有同等法律效力。发包人（甲方）：承包人（乙方）：法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人：年月日年月日施工质量保证金实施协议书发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）为保证工程质量，依据双方签订的主体施工合同及国家规定的相 关建筑工程质量标准，经友好协商签订如下协议：一、本工程实行施工质量保证金制度，保证金额度为工程总承包 造价的%，计元人民币。二、施工质量保证金在签订合同时交纳，在工程竣工验收合格后 返还质量保证金。三、工程施工过程中如有下列情形之一者依照合同有关规定扣减 施工质量保证金（施工质量保证金扣减经甲方和监理签字即生效）：1、违反施工工序、施工操作工艺规程
7、，导致工程质量下降或不符合规范要求，或造成潜在的工程品质降低，乙方必须及时整改， 同时扣减施工质量保证金。如因此造成工期延误，则乙方须承担全 部责任。2、施工用材料、成品、半成品无出厂证明和质量证书，使用前未进行试验检验，或检验不合格，而施工中已使用的，经查出后须 立即更换合格材料，同时扣减施工质量保证金。如已无法更换造成 损失由乙方承担。3、使用代用材料未经甲方、监理同意，造成工程质量降低，或 延误工期，扣减施工质量保证金，同时乙方承担所发生的一切费用 及责任。4、施工现场出现质量事故，未按合同规定时间上报甲方、监理， 或自行处理的，扣减施工质量保证金，承担一切责任及费用。5、乙方对甲方分包
8、工程质量、工期、安全文明施工负责，施工 过程中对所有分包施工单位进行管理，积极配合。如因配合问题导 致任何分项工程质量下降或不符合要求，扣减施工质量保证金，承 担一切责任及费用切责任及费用。6、施工过程甲方、监理检查发现的工程质量问题未按甲方、监 理规定时间内整改完成，扣减施工质量保证金，承担一切责任及费 用。7、工程验收发现的工程质量问题未按甲方、监理规定时间内整 改完成，扣减施工质量保证金，承担一切责任及费用。本协议属合同一部分与合同具有同等法律效力。发包人：承包人：年月日年月日为加强对旅行社质量保证金的管理，根据旅行社条例规定， 旅行社和银行就旅行社质量保证金（以下简称“保证金”）管理事
9、项 达成以下协议：一、该保证金属于旅行社依法缴存、保障旅游者权益的专用资金 除发生旅行社条例第十五条、十六条规定的情形外，任何单位 和个人不得动用保证金。二、银行对旅行社存入的保证金，按照年定期、到期自动结息转 存方式管理，中途提取的部分按活期结息，全部利息收入归旅行社 所有。三、旅行社不得将保证金存单用于质押，银行应在出具的存单上 注明“专用存款不得质押”字样。四、保证金支取按照如下方式执行：（一）旅行社因解散或破产清算、业务变更或撤减分社减交、三年 内未因侵害旅游者合法权益受到行政机关罚款以上处罚而降低保证 金数额 50%等原因，需要支取保证金时，银行根据许可的旅游行政 管理部门出具的旅行
10、社质量保证金取款通知书等有关文件，将 保证金直接退还给旅行社。（二）发生旅行社条例第十五条规定的情形，银行应根据旅游 行政管理部门出具的旅行社质量保证金取款通知书及旅游行 政管理部门划拨旅行社质量保证金决定书，经与旅游行政管理部 门核实无误后，在5 个工作日内将保证金以现金或转账方式直接向 旅游者支付。（三）发生旅行社条例第十六条规定的情形，银行根据人民法 院判决、裁定及其他生效法律文书从旅行社保证金账户中扣取。（四）非以上规定的情形而出现保证金减少，银行应承担补足责任按照第（一）、（二）、（三）项规定的方式执行时，对超出旅行社缴 存保证金数额的，银行不承担任何支付义务。五、旅游行政管理部门、
11、人民法院依据旅行社条例规定，划 拨保证金后 3 个工作日内，银行应将划拨数额、划拨单位、划拨依 据文书等情况通知旅行社和许可的旅游行政管理部门。六、银行应每季度将保证金存款对账单一式两份，分别发送给旅 行社和许可的旅游行政管理部门。七、本协议一式两份，旅行社和开户银行各存一份，复印件送许 可的旅游行政管理部门备案。附注一：存款原因(选择其一)：1、新设立();2、业务变更增存();3、设立分社增存();4、旅游行政管理部门划拨补交()。 存款金额：佰拾万千佰拾元角分小写：附注二：许可的旅游行政管理部门、旅行社及开户银行基本信息 许可的旅游行政管理部门名称：通讯地址及邮编联系人：联系电话：旅行社
12、名称：经营许可证号码：通讯地址及邮编：法定代表人姓名：联系电话：开户银行名称：通讯地址及邮编：联系电话：旅行社(盖章) 法定代表人或授权代表人签字：签字时间： 开户银行(盖章)法定代表人或授权代表人签字：签字时间：篇一：保证金协议书保证金协议书甲方：中国华融资产管理公司哈尔滨办事处（资产包转让方）负 责人：王勇法定地址：哈尔滨市南岗区平准街55 号邮编：150080 乙方：（资产包受让方）法定代表人：法定地址：丙方：北京产权交易所法定代表人：法定地址：就乙方受让甲方在丙方挂牌的债权资产包（2008-1），甲乙丙三 方就资产包支付保证金事宜，在平等、自愿、公平、诚实信用的基 础上，签订保证金协议
13、条款如下：1. 乙方受让的上述债权资产包债权总额为：人民币602500.04万 元，（明细附后，利息计算至2008 年 9 月 20 日）；2.乙方受让上 述资产包需支付给甲方的全部价款为：（币种）人民币万元（大写） 万元（小写）（或等额可自由兑换的美元）。付款方式为一次性付 款。（1）境内投资者在该资产包获得华融公司总部批复后3 日内签 署有关资产包转让协议并支付全部剩余价款；（2）境外投资者在该 资产包获得华融公司总部批复后3 日内签署有关资产包转让协议， 在该资产包获得国家相关部门批复后3 日内支付剩余全部价款。3.乙方交付的保证金为：（币种）人民币壹仟叁佰万元（大写） 1300 万元（
14、小写）（或等值可自由兑换的美元），实际数额不得低 于本协议约定，且以丙方指定的开户银行出具的款项到达丙方账户 的数额为准。保证金应于本协议签订前存入丙方账户：户名：北京产权交易所有限公司号：35000188000017944 开户行：中国光大银行总行营业部保证 金用于保证：（1）境内投资者在该资产包获得华融公司总部批复后 3 日内签署有关资产包转让协议并支付全部剩余价款；（2）境外投 资者在该资产包获得华融公司总部批复后3 日内签署有关资产包转 让协议，在该资产包获得国家相关部门批复后3 日内支付剩余全部 价款。如投资者违约，同意北交所将立约、履约保证金作为违约金 全部支付给华融公司哈尔滨办事
15、处。如投资者违约，同意保证金作为违约金全部支付给华融公司哈尔 滨办事处。4.保证金的效力为：4.11 若买受人为境内投资者，在 该资产包获得华融公司总部批复后，甲乙双方转让行为生效，保证 金自动转化为定金，北交所在3 日内将保证金划至甲方指定账户， 乙方应在 3 日内一次性支付剩余全部受让价款。4.1.2 若买受人为境外投资者，在该资产包获得华融公司总部批 复并获得国家相关部门批准并在国家外管局备案后，甲乙双方转让 行为生效，保证金自动转化为定金，北交所在3 日内将保证金划至 甲方指定账户，乙方应在 3 日内一次性支付剩余全部受让价款。4.2 甲乙双方间的资产包转让行为生效后，定金（即上述保证金 转化的定金）可抵作受让价款。如果乙方以外币支付保证金或受让 价款，则：1、保证金数额应该为按照支付日的外汇银行挂牌汇价可兑换成 双方约定的等额的人民币；2、如果双方资产包转让行为生效，则甲方按照处分日的外汇银 行挂牌汇价将定金或乙方支付的外币价款兑换成人民币；3、如果因为人民币升值等原因，导致甲方兑换外币后，未达到 乙方应该支付的受让价款，则乙方应该在甲方要求期限内继续支付 价款，直至达到本协议约定数额；4、因中国有关外汇监管等部门审批的原因，导致乙方支付的价 款迟延到达甲方或华融公司指定的账户的，不视为逾期。4.3 乙方以外币支付保证金或
