《幼儿园草坪合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《幼儿园草坪合同（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、协议书发包方（甲方）：承包方（乙方）：_根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合 工程的具体情况，签定本合同。第一条：工程项目1）工程名称2）工程地点：工程内容及工程造价：名称材质/规格数量单价（元）小计（元）备注人造草坪9206357960.00总价大写：伍万柒千玖佰陆拾兀整第二条：工期：1）总工作日为2天（日历天，指能正常施工天数），施工前三天场地必须保持干燥。2） 开工前一天，在具备施工条件下甲方向乙方发出开工通知书，如因变更设计影响工期或因甲方责任及不可抗力等因素延误工期，经甲、乙双方签证认定后调整，并以此修正竣工日期。第三条：工程保修期工程保修按建设部有
2、关规定执行，保修期为_6年（不包括人为破坏和不可抗拒因素）如 因基础原因造成的塌陷、裂缝等质量问题不属于乙方保修范围。保 修期自竣工验收签字之日起 计算。保修期过后，乙方为甲方提供五年的跟踪服务。第四条：工程款交付和结算甲方在合同签定后，按以下规定额度向乙方支付合同款项:甲方先行支付乙方工程款：30000.00 （叁万元）；工程完工验收合格后，次性结清。质保金：2000.00元（贰仟元整）。验收合格十二个月后，期间无施工或质量 问题，全额返还质保金。第五条：双方责任（一）甲方责任：1）如工程中途停建或设计变更及设计错误，甲方应采取措施弥补或减少损失，赔偿乙方所造成的停工、窝工、返工、倒运、人员
3、和材料积压等损失。2）组织对工程竣工验收和办理竣工结算。（二）乙方责任：1）按施工安全规范做好施工质量、安全管理、指定安全、防火负责人，物件堆放整齐。均由乙 方负责。2）施工中如发现设计错误或严重不合理时，应即以书面通知甲方。3）施工中因乙方责任造成的停工、返、材料、等均由乙方负责承担。4）对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。第六条：工程验收工程竣工前2天，由乙方通知甲方验收，并在竣工后2天内验收完毕，工程内容及质量符 合要求的，双方签字盖章认可，如工程内容尚未完成或质量不合格的，由乙方在商定的期限内补 建或返修后再进行验收，直至符合要求为止。第七条：争议解决方式由甲、乙双方协商解决，协商不成由长清区人民法院裁决。第八条：本合同经双方签字盖章后生效，合同条款履行完毕自行失效。第九条： 本合同（共二页）一式四份，甲方执二份，乙方执二份。建设单位：（甲方）签章：承建单位（乙方）签章：签约人：签约人：地址：地址：电话：订约日期：2015年月 日电话：订约日期：2015年月 日
