劳务合同七篇

上传人:博****1 文档编号:487779543 上传时间:2023-10-24 格式:DOCX 页数:39 大小:30.90KB
返回 下载 相关 举报
劳务合同七篇_第1页
第1页 / 共39页
劳务合同七篇_第2页
第2页 / 共39页
劳务合同七篇_第3页
第3页 / 共39页
劳务合同七篇_第4页
第4页 / 共39页
劳务合同七篇_第5页
第5页 / 共39页
点击查看更多>>
资源描述

《劳务合同七篇》由会员分享,可在线阅读,更多相关《劳务合同七篇(39页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、劳务合同七篇 在不断进步的社会中,合同的地位越来越不容忽视,合同是企业发展中一个特别重要的因素。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?下面是我收集整理的劳务合同7篇,仅供参考,欢迎大家阅读。 劳务合同 篇1发包人:承包人:依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规,遵循同等自愿、公正和诚恳信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一样,订立本合同。第一条工程概况工作内容:工程名称:工程范围:其次条作业人员:第三条合同工期开工日期_年_月_日,完工日期_年_月_日,工期为_天。第四条合同价款1、合同价款为:_元(人民币),大写:_元。2、合同价款的确定原则(在确认的方式前划):

2、经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一样,确认:()本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。()以_年施工预算或_施工概算定额为依据。()定额工以外发生的零星用工单价_元/工日。(以实际发生,书面签证资料为准)第五条合同价款的结算和支付1、结算、决算资料:(1)发包人向承包人供应工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。(2)承包人依据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,支配作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。(3)有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。2、合同价款的结算和决算

3、:(1)发包人应于每月_日对承包人完成的工程量赐予核实、确认并共同履行书面结算手续。(2)工程交工后_日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后28日内进行核实,赐予确认并办理分包工程决算手续。3、合同价款的支付:(1)合同价款分期支付:在_年_月_日付款_元,在_年_月_日付款_元。第六条平安施工、重大伤亡及其他平安事故处理1、平安施工:发包人、承包人必需贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关平安生产的法律法规及各项规定,严格按平安标准组织施工。2、重大伤亡及其他平安事故处理:(1)发生重大伤亡及其他平安事故,承发包双方应实行紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤

4、者,爱护事故现场,如因抢救伤者必需移动现场设备,须作出书面记录或拍照。(2)根据有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方担当相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。第七条工程质量、验收与保修1、工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一样,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。2、承包人必需根据国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发觉设计有误,须马上向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可接着施工。因发包人缘由造成窝工的,由发包人予以经

5、济补偿,因承包人缘由造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人担当。3、分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入运用的,视为符合合同要求,工程交工。第八条工期延误1、对于以下缘由造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。2、承包人应在上述状况发生后7日内,就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告,发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失赐予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的,视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改看

6、法,视为其承认此事实。3、非因上述缘由造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的,双方约定。第九条文明施工1、发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”,加强科学管理,坚持文明施工。2、发包人应向承包人供应符合标准的施工条件,如发包人不能供应现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的,由发包人根据标准予以补偿。第十条材料机具供应1、由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人供应的机械设备、防护用具由发包人选购并供应到施工现场(400米内)。2、承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具要与发包人共同清点,履行书面领、还手续,对借用的发包人的

7、机具,要严格按操作规程运用,加强修理保养。第十一条发包人的权利及义务1、负责供应场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、平安、场容等方面的交底。2、负责于_年_月_日供应施工图纸_套,供应必要技术资料和办理施工洽商。3、负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度、工程质量、平安生产及按图施工状况,材料领用状况及行政管理事务。4、负责解决施工中存在或发生的技术问题。第十二条承包人的权利和义务1、承包人对与其确定劳动关系的作业工人必需仔细审查,保证人员的政治素养、身体素养和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。2、承包人需将其作业人员登

8、记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码),作为本合同附件。3、在施工生产过程中,承包人必需保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于_%,听从发包人的统筹支配,统一调动。4、当发包人因故不能保证连续生产时,承包人在不影响发包人生产任务的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出具书面通知,并办理变更手续。第十三条违约责任1、发包人违约责任:(1)由于发包人缘由造成停工、窝工时应按实际发生状况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商,方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能接着履行合同时,双方协商后可提前终止合同。(2)由于发包人施工人

9、员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人担当。(3)发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人可向发包人发出要求付款通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款,双方又未达成延期付款协议,承包人有权书面告知发包人理由,撤走其人员,并依法追索拖欠款及损失赔偿费。2、承包人违约责任:(1)因承包人缘由造成发包人工期延误或工程质量严峻不符合要求时,发包人可以终止合同,并要求承包人在_日内退出施工现场,承包人应当退出施工现场,但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内,与

10、承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。(2)承包人未按发包人选定的施工队伍进场,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂担心排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。(3)因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人担当。第十四条合同争议的解决在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,向_人民法院起诉。第十五条合同的生效与终止本合同经双方法定代表人或托付代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明,托付代理人应出

11、示托付证明。本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后,即宣告终止。第十六条本合同正本一式_份,具有同等法律效力,双方各执_份,备案留存一份,副本_份。发包人:_年_月_日承包人:_年_月_日劳务合同 篇2甲方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)依据 工程须要,甲方将 人工劳务费、塔吊、模板、外架、扎丝、铁丝、铁钉及工程所需的协助材料承包给乙方,根据中华人民共和国建筑法和平安生产法及有关法规的规定,结合本工程详细状况,为明确双方责任,经协商签订本合同。一、工程工期:6个月(除春节放假20天,计200天)二、工程地点:三、工程质量:符合国家强制性质量检验标准四、承包范围本工程承包范围:施

12、工图以内的全部工程量,临时设施工程(电气限制材料,三级箱以后的;上楼用给水材料,其余材料由甲方供应)。不含工程:基础土石方机械开挖及土方机械回填(清理基础及机械不能回填的部位由乙方负责)、防水分项工程、门窗分项工程、节能分项工程、涂料分项工程、阳台栏杆及楼梯栏杆分项工程。(厨房、卫生间防滑地砖及其变更若建设单位要求做,则另计价)。其余工程量及用工一律由乙方保质保量完工。五、承包价格承包面积暂按5580平方米计算(工程结算按实际完成建筑面积计算),单价为300元/m2(不含平安文明措施费),总价约为1674000.00元(大写:壹佰陆拾柒万元整)。六、付款方式(1)乙方将工程垫至该工程先三个单元

13、一层起来后,3日内付总价10%;先起三个单元二层完,3日内付至总价的20%;先起三个单元五层完,3日内付至总价的40%;后起二个单元三层完,3日内付至总价的60%;主体全部完工,3日内付至总价75%;内外装完工后,3日内付至总价的90%。余款在工程全部结算审出来后,2日内扣2%的保修金一次付清,保修期满一年后,10日内付给乙方。七、工期要求按甲方施工进度安排及甲方现场管理人员开具的施工任务单规定的时间内完成,每延误一天,甲方向乙方罚款 1000元并赔偿相关损失且若乙方在施工中造成的务工,返工损失均由乙方自行负责(甲方应扣除返工材料的损失费用)。八、平安限制与责任乙方在施工中必需严格根据国家相关

14、规定进行施工,严禁违章作业,若发生平安事故,3000.00元以内由乙方自行担当,3000.00以上甲方担当70%,剩余30%由乙方担当。九、平安施工1、乙方在施工中必需坚持“坚持第一、预防为主”的方针,严格根据国家现行有关平安生产管理规定和平安操作规程进行平安施工作业。2、严格听从甲方及有关部门的平安监督、指导管理,严格遵守执行现场施工平安管理规章制度,加强施工平安防护措施,做好:“三宝”、“四口”、“五临边”、“高处作业”等平安防护。3、禁止向下抛物,违者每次惩罚500元。4、严禁机械带病和漏电作业。严禁违反平安操作规程和平安生产管理规章制度、违章指挥和违章作业,任何人不得在不符合规定施工条件和存在平安隐患的状况下强行施工。乙方有权拒绝违章指挥。5、乙方有违返平安生产管理规章制度者按甲方平安生产管理规章制度进行惩罚。6、乙方承包人为本分项承包施工范围的第一平安责任人(亦为平安员),与甲方签订平安施工合同,对本项承包施工范围的详细施工作业平安全面负责,并担当其责任。负责做好工人岗前平安教化培训和平安技术交底,负责做好日常平安施工布置、检查工作。7、乙方必需注意平安施工,提高平安意识,加强平安防

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 高等教育 > 研究生课件

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号