《承包合同锦集8篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《承包合同锦集8篇（33页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、承包合同锦集8篇 在不断进步的社会中，我们用到合同的地方越来越多，签订合同也是避开争端的最好方式之一。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧,以下是我为大家收集的承包合同8篇，欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。承包合同 篇 (以下简称甲方) 建设单位： (以下简称乙方） 施工单位: 为了明确双方责任,分工协作,相互协作，依据国家有关规定,工程承包详细状况,经双方协商一样,签订本合同。第一条：工程名称： 中卫市医院 其次条:工程范围：不锈钢制作及安装 第四条:承包方式： 清工 工程造价按 元 ，面积暂定 ，总造价人民币元(大写）照实际施工有增、减凭图纸变更通知及双方签证，决算时按实际平
2、方计算。 第五条：工程承包范围包括：不锈钢架子及安装。 第六条：工程结算 1、本合同订立生效后三日内，乙方进厂支付万元。2、不锈钢材料进场起先制作前，付总价的计 万元。3、不锈钢框架焊接完毕，安装前付总价的计 万元。 、工程完工验收合格后,甲方一次性支付乙方工程款计 万元5、因甲方拖欠预付款和进度款,而影响施工进度，造成乙方停工、窝工损失的除顺延工期外,还应由甲方担当相应的经济损失。 6、全部工程款必需汇入乙方指定账户。 第七条:工程质量验收1、乙方必需严格根据施工图纸、说明和相关规范细心施工，确保质量，施工中因施工责任造成不合质量要求,甲方必需刚好提出，乙方应保证质量,负责返工修补，由乙方无
3、偿保修一年(本工程由甲方单位人员验收组织为准)。 2、甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收，竣工前乙方提出交工通知书,甲方接到通知书后应在五日内组织人员进行验收,并签具验收证明,逾期按合格检定。(竣工验收合格后甲方方可运用，未阅历收，甲方擅自运用则视为工程验收合格)。 第八条：施工打算：施工前甲方应尽力帮助乙方施工安装,并做好场地三通一平、施工图纸会审及相关事宜。开工前甲方须办妥选址、规划、工程开工报告及施工许可证等手续 第九条:补充条款第十条：合同生效及分数 1、本合同自双方签字盖章收到备料款后即生效,至工程竣工及价款结清后失效。 2、本合同正本贰份，双方各执一份;副本贰份,甲方执壹份
4、,乙方执壹份。本合同所属的方案图、施工图、履行本合同具有法律效力。 第十一条：附则 、本工程甲方指派同志，乙方指派 同志，为现场施工负责协调解决施工中有关事宜。双方指派人员所签发的有关工程联系单、验收单、结算单通知等具有法律效力。 、贯彻国家平安生产的有关规定，确保平安施工.如施工中发生工伤事故及经济损失，由乙方负责。3、一方擅自中止合同,须按经济合同法规办理或向任何乙方所在地人民法院起诉。甲方（公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字）：_ 法定代表人(签字）：_ _年_月_日 _年_月_日承包合同 篇2甲方： 乙方:依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等有关法律法规精神,双
5、方在同等、友好、互惠互利的原则下,为确保工程顺当进行,保障双方责任、权利和义务,经双方协商签订本合同以此共同遵照执行,建筑工程承包合同范本。一、承包形式：包工不包料 二、结构形式：地下室现浇屋顶,一层底商,二层以上砖混。三、建筑面积:按建筑物外围计算。 四、承包范围：按图纸上的要求及甲方技术交底。五、工程工资：地下室及一楼底商元/平方米，二层以上元/平方米。 六、付款方式：每上一层板付总价%,每粉刷一层付元，工程施工结束后，双方进行实际测量，然后按实际所作的面积乘以造价为工程总造价,按工程总价2%留保质金，一年后若无质量问题,保质金一次性付给乙方。 七、质量要求:乙方严格根据施工规范进行施工，
6、符合建筑标准,节约原材料，如乙方工程质量不合格或因乙方缘由给甲方造成原材料、破坏及奢侈，应担当责任。 八、工期要求：自开工之日起完工 九、甲、乙双方责任和义务。1、甲方供应图纸一份及技术交底,刚好保证水电路三通,保证建筑材料按时到位为乙方做好打算(建筑材料不能远离施工现场米以外)，甲方负责工人住宿、就餐、场地的支配。 2、乙方负责施工中机械设备、脚手架等设备工具,包括铁钉、铁丝。 3、确保施工人员平安、设备大小问题均由乙方全部负责,甲方不负任何责任。 十、其它事项: 、因外界到工地闹事或其它纠纷累计超过8小时，由甲方按每人每天100元计算工资。2、合同未尽事宜，补充规定应于本合同具有同等法律效
7、力。 3、本工程不含内外墙涂料、一楼立面外墙瓷砖,保证粉刷质量,合同范本建筑工程承包合同范本。 本合同一式二份,甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字):_ 法定代表人（签字）：_ _年_月_日 _年_月_日承包合同 篇 发包方(甲方): 地址： 承包方(乙方）: 地址: 依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，甲乙双方就_项目的工程承包安装事宜进行磋商，现就本工程的相关事宜协商一样，为明确双方的权利、义务,结合本工程的详细状况,达成如下协议。一、工程概况 、工程名称: 2、工程地点：、承包范围: 、承包内容： 5、承包方
8、式: 6、工程造价： 二、施工打算 1、甲方： （1)_年_月_日前做好建筑红线以外的“三通”,负责红线外进场道路的修理。 (2）_年_月_日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），应满意施工用水、用电量的须要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。(3)合同签订后_天内(以签收最终一张图纸为准）供应完整的建筑安装施工图_份，施工技术资料（包括地质及水准点坐标限制点)_份。 (）组织承、发包双方和设计单位及有关部门参与施工图交底会审,并做好三方签署的交底会审纪要，在_天内分送有关单位,_天内供应会审纪要和修改施工图_份。 2、乙方: （1）负责施工区域的临时道路
9、、临时设施、水电管线的铺设、管理、运用和修理工作。 (2)编制施工组织设计或施工方案、施工总进度安排,送甲方。 (3)乙方须保证平安文明施工。 (4)工程完工当日,乙方须向甲方发验收通知。三、工程期限 1、依据工程须要,商定工程工期为_天（日历天）,安排开工时间为:_年_月_日，安排完工时间为：_年_月_日。、开工前_天,乙方向甲方发出开工通知书。 3、工期顺延: （1）按施工打算规定，甲方不能供应施工场地、水、电源道路未能接通,障碍物未能清除，影响进场施工;(2)凡甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工须要或因交验时发觉缺陷须要修、配、代、换而影响进度; （3）不属包干系数范围内
10、的重大设计变更，供应的工程地质资料不准，致使设计方案变更或由于施工无法进行的缘由而影响进度; ()在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续小时以上)，影响正常施工;（5)甲方未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工; (6)人力不行抗拒的因素而延误工期。四、工程质量 1、本工程质量经双方探讨要求达到: 2、乙方必需严格根据施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。 五、乙方职责 1、由乙方供应的主要原材料、设备、构配件、半成品必需按有关规定供应质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程; 、隐藏工
11、程必需经甲方派驻代表检查、验收签章后,方可进行下一道工序； 、乙方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并刚好将单位工程质量评定结果送甲方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同甲方、质量监督站进行结构中间验收；4、乙方在施工中发生质量事故,应刚好报告甲方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送甲方和质量监督站备案；重大质量事故的处理方案,应经设计单位、质量监督站、甲方等单位共同探讨,并经设计建设单位签证后实施； 5、工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。 六、工程价款的支付与结算 1、本合同签订后_日内,甲方支付不少于
12、合同总价的_%备料款，计人民币_万元； 2、甲方收到乙方的工程进度月报后必需在_日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的_时，按规定比例逐步起先扣回备料款。 、工程价款支付达到合同总价款的%时，不再按进度付款，办完交工验收后,待保修期满无息一次支付给乙方。 七、施工与设计变更 1、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据，开工前由甲方组织设计交底和三方会审做出会审纪要,作为施工的补充依据,承、发包双方均不得擅自修改。 、施工中如发觉设计有错误或严峻不合理的地方，乙方刚好以书面形式通知甲方,由甲方刚好会同设计等有关单位探讨确定修改看法或变更设计文件，乙方按修
13、改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由甲方负责，并调整合同造价。 3、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经甲方、设计单位或有关技术部门同意后实行实施，其节约的价值按国家规定安排。 4、甲方如需设计变更,必需由原设计单位做出正式修改通知书和修改图纸，乙方才予实施。重大修改或增加造价时，必需另行协商，在取得投资落实证明,技术资料设计图纸齐全时,乙方才予实施。八、工程验收 1、竣工工程验收,以国家颁发的关于基本建设项目竣工验收暂行规定、工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验
14、评定标准和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。 2、工程施工中地下工程、结构工程必需具有隐藏验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，甲方须刚好办理验收签证手续。3、工程竣工验收后，甲方才可运用。 4、在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方保修。 九、违约责任乙方的责任： 1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。 、工程不能按合同规定的工期交付运用的,双方进行协商，若的确是因为乙方缘由导致延期，由乙方担当相应责任。甲方的责任: 1、未能根据合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。 2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应实行措施弥补或削减损失。同时,赔偿乙方由此造成的停工、窝工
