《最新夜景工程协议范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新夜景工程协议范本（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2021最新夜景工程协议范本 发包人 全称 ：法定代表人：住所：联络电话：承包人 全称 ：法定代表人：住所：联络电话：风险提醒：发包人的相对义务依据法律要求发包人应办理法律要求由其办理的许可、同意或立案，包含但不限于建设用地计划许可证、建设工程计划许可证、建设工程施工许可证、施工所需暂时用水、暂时用电、中止道路交通、暂时占用土地等许可和同意。且发包人应帮助承包人办理法律要求的相关施工证件和批件。若发包人因未能立即办理完成前述许可、同意或立案，由发包人负担由此增加的费用和 或 延误的工期，并支付承包人合理的利润。为了按期保质保量地完成本工程，甲乙双方根据中国协议法和建筑安装工程条例的标准，结合工
2、程实际情况，达成以下协议条例，方便共同遵守。一、工程概况1、工程名称：2、工程所在地：二、承包范围及承包方法1、本协议承包范围为：工程材料和安装本2、根据乙方提供的设计方案，甲方同意的效果图设计方案，采取包工包料包干的承包方法。三、工程期限1、开工日期：_年_月_日；风险提醒：有关实际完工日期的要求当因实际完工日期确实认发生纠纷时，能够以相关要求参考详细情形：工程经完工验收合格的，以承包人提交完工验收申请汇报之日为实际完工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的完工验收申请汇报42天内完成完工验收，或完成完工验收不予签发工程接收证书的，以提交完工验收申请汇报的日期
3、为实际完工日期；工程未经完工验收，发包人私自使用的，以转移占有工程之日为实际完工日期。2、完工日期：_年_月_日；3、协议工期总日历天数_天。风险提醒：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达成协议约定标准的，由发包人负担由此增加的费用和 或 延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达成协议约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达成协议约定的标准为止，并由承包人负担由此增加的费用和 或 延误的工期。四、质量标准工程质量标准：质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。五、协议造价金额 大写 ：_元 人民币 ；：_元 人民币 。六、工程开工准备1
4、、施工协议经甲乙双方签署生效后，乙方应立刻进场展开施工准备工作，乙方应在协议甲方要求施工工期内完成施工任务。2、甲方须无偿提供暂时用电用水，仓库供乙方工程施工时使用。七、施工组织设计和工期1、工期进度：承包人提供施工组织设计 施工方案 和进度计划的时间：承包人必需在协议签署后_日内向发包人提供完整的施工组织设计。每个月_日前提供下月工程进度计划。工程师确定的时间：工程师收到后_天内同意或提出修改意见，逾期不批复则视为同意。2、工期延误：双方约定工期顺延的其它情况：双方应该严格遵守开工日期和完工日期时间，非因特殊情况造成工期延误的，由承包方负担责任；因为发包人另行发包的专业工程造成的工期延误，工
5、期对应顺延，发包人支付对应的费用。八、协议价款的支付方法付款方法：材料进场经甲方验收合格后，甲方付至工程款总造价的80%；施工完成后一周内验收，经验收合格7日内支付至协议总造价的95%，留5%的质保金，质保期一年满后一周内结清。九、工程验收验收标准：按甲方所提供设计效果图标准验收。验收时间：乙方完工亮灯后提交申请验收，甲方应在15天内组织验收，如在15天内未组织验收，视为验收合格。风险提醒：保修责任的起算工程保修期从工程完工验收合格之日起算，详细分部分项工程的保修期由协议当事人在专用协议条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应该依据相关法律要求和协议约定负担保修责任。发
6、包人未经完工验收私自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。十、维修责任1、本工程保修_年，从验收合格之日起计算。第一年无偿保修。第二年有偿保修，总维护费包干_元收取。在保修期内，非人为原因造成损坏的，由乙方负责维修，并负担全部费用。2、若在保修期内，工程发生故障，乙方在二十四小时内进行维修响应，48小时内修复。如遇风雨天及特殊情况，时间顺延。3、协议签署后，乙方需于_天内交总工程款的10%作为工程按期履约确保金即_圆整 _元 到甲方账户，于工程验收合格后7天内无息退还。风险提醒：明确违约责任在签署协议时，双方就要想到可能产生的违反协议的行为，并在协议中要求对应的处罚措施，经过明确违约时需要负担
7、的责任，来督促各方真正推行应负担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。十一、违约责任乙方应确保按期完工确保施工质量，亮化照明效果应达成甲方所提供的效果图中的亮化效果，如因乙方原因验收不合格，乙方应采取主动有效的补救方法，最终达成合格要求，并负担由此引发的直接和间接经济损失和法律责任。十二、争议的处理本发生协议纠纷时，当事人双方应立即协商，协商不成时，任何一方均可申请相关部门进行调解；处理不了的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。十三、其它1、发包人、承包人推行协议全部义务后，发包人向承包人签发履约证书，本协议即告终止。2、协议的权利义务终止后，发包人、承包人应该遵照老实信用标准，推行通知、帮助、保密等义务。3、本协议正本_份，含有相同效力，由发包人、承包人分别保留_份。4、双方依据相关法律、行政法规要求，结合工程实际，经协商一致后，可对本协议内容详细化、补充或修改，其效力同本协议。发包人： 公章委托代理人：电话：传真：开户银行：账号：邮政编码：_年_月_日承包人： 公章委托代理人：电话：传真：开户银行：账号：邮政编码：_年_月_日
