《山西省建设工程施工合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《山西省建设工程施工合同（86页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、.JF 2006 0001省建设工程施工合同工程名称： _发包单位： _承包单位： _监理单位： _勘察设计单位：_专业资料.省工商行政管理局山西省建设厅制定省建筑企业家联合会特别提示1、本合同是依据中华人民国合同法 、中华人民国建筑法、省合同监督管理条例、最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释 、建设工程价款结算暂行办法 、建设施工合同（ GF-1999 - 0201 ）示文本等法律、法规、文件制定的示文本，供当事人双方约定采用。2、建设施工活动中，承发包双方应当依法订立书面合同。承发包双方在使用本合同文本时， 应认真审查并严格执行合同中每一条款， 其中工程款支付、
2、竣工验收与结算、 质量保修等关键性条款不得与规定现行法律法规相抵触。3、签订合同前， 发包人要验看承包人的 企业法人营业执照 和企业资质证书。与分公司（分部）签订合同，除验看其营业执照和企业资质证书外，合同应加盖分公司（分部）的上级公司（具有法人资格单位）的合同专用章。4、本合同文本由省工商行政管理局、省建设厅、省建筑企业家联合专业资料.会共同制定，由省工商行政管理局和省建设厅指定印刷企业印刷，并负责监制。任何单位和个人不得擅自翻印和出售。当事人需使用示文本，可到当地工商管理部门和建设部门领取5、在省境施工的建设项目应以本合同文本备案。专业资料.建设工程施工合同第一部分协议书发 包人 （全 称
3、）： _承 包人 （全 称）： _依照中华人民国合同法、中华人民国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称 ： _工程地点 ： _工程容：建筑面积：2，建筑高度或_m_m跨 度 _，m 结构 类 型：，层数， 其它 _群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件 1）工程立项 批准 备文 号 ： _资金来源 ： _二、工程承包围承包围：三、合同工期开工日期：竣工日期：专业资料.合同工期总日历天数天。四、质量标准工程质量 标准 ： _五、合同价款金额（大写）：元（人民币）￥元：六、组成合同的文件组成本合
4、同的文件包1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、 标准、规及有关技术文件7、图 纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效专业资料.合同订立时间：年月日合 同订 立地 点： _本合同双方约定后生效。发包人：（公章）住所 ：法定代表人：委托代
5、理人：电话 ：传真 ：开户银行：帐号 ：邮政编码：承包人：（公章）住所：法定代表人：委托代理人：电话：传真：开户银行：帐号 ：邮政编码：专业资料.第二部分通用条款一、词语主义及合同文件1. 词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1. 1 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。1. 2 专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。1. 3 发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人
6、。1. 4 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。1. 5 项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。1. 6 设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。专业资料.1. 7 监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。1. 8 工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。1. 9 工程造价管理部门指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造
7、价管理机构。1. 10 工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包围的工程。1. 11 合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包围全部工程并承担质量保修责任的款项。1. 12 追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。1. 13 费用：指不包含在合同价款之的应当由发包人或承包人承担的经济支出。1. 14 工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。1. 15 开工日期：指发包人在协议书中约定承包人开始施工的绝对或相对的日期。1. 16 竣工日期：指发包人承
8、包人在协议书中约定承包人完成承包围工程的绝对或相对的日期。1. 17 图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。1. 18 施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。1.19书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、专业资料.传真、电子数据交换和电子）等可以有形地表现所载容的形式。1. 20 违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。1. 21 索赔：指在合同履行过程中对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对
9、方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。1. 22 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。1. 23 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不记入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时 限的最后一天的截止时间为当日 24 时。1. 24 质量保修：指建设工程在保修围和缺陷责任期发生质量问题的，承包人应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。1. 25 质量缺陷：指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件以及承包合同的约定。1. 26 质量保修金：是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。2. 合同文件及解释顺序2. 1 合同文件应能相互理解，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同
