工程建设项目监理合同

《工程建设项目监理合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程建设项目监理合同（14页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、工程建设项目监理合同项目名称 : 麓湖公共绿地景观提升合同名称 : 麓湖公共绿地景观提升监理合同委托人（甲方） ：广州市林业和园林绿化工程建设中心监理人（乙方） ：合同编号：甲方： JSZX-CON2018 号乙方：签订日期： 年 月 日住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分协议书委托人（全称）：广州市林业和园林绿化工程建设中心监理人（全称）：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、 法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务 事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1. 工程名称：麓湖公共绿地景观提升监理；2. 工程地点：广州市越秀

2、区白云山麓湖公园内；3. 工程规模：麓湖公共绿地景观提升占地总面积约 87000平方米，其中现状 较好的绿地面积约14450平方米，需改造提升的用地面积约72550平方米。主要包 括：（1）对麓湖沿岸约60000平方米的绿地立面景观进行提升， 以种植宫粉紫荆和 杉类植物为主；（2）提升麓湖公园入口约2300平方米绿地景观；（3）对道路沿线 约60000平方米绿地的中下层植物进行梳理，营造通透疏朗的疏林草地景观空间；（4）建设环湖缓跑径约2.3公里，并更换或修复沿线水电设施。4. 工程建筑安装工程费（概算）：2362万元。二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。三、组成本

3、合同的文件1. 协议书；2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）;4. 专用条件；5. 通用条件；6. 附录，即:附录A相关服务的范围和内容附录B委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。四、总监理工程师总监理工程师姓名：，身份证号码：，注册号：。五、签约酬金签约酬金（大写）：（Y元）。六、期限1. 监理期限：自年 月 日始，至承包人缺陷责任期满止。七、双方承诺1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。2. 委托人向监理

4、人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、 设备，并按本合同约定支付酬金。八、合同订立1. 订立时间：2018年 月 日。2. 订立地点：广州市。3. 本合同一式份，具有同等法律效力，甲方执 七 份，乙方执 份。委托人：（盖章）监理人:广州市林业和园林绿化工程建设中心住所：邮政编码：法定代表人或其授权的代理人：（签字）开户银行：账号：电话：传真：电子邮箱：住所：邮政编码：法定代表人或其授权的代理人：（签字）开户银行：账号：电话：传真：电子邮箱：第二部分 通用条件适用于建设工程监理合同（示范文本）（GF 2012 0202）通用条件第三部分专用条件1. 定义与解释1.2 解释1.2.

5、1本合同文件除使用中文外，还可用/。1.2.2约定本合同文件的解释顺序为：/。2. 监理人义务2.1监理的范围和内容2.1.1监理范围包括：施工准备阶段、施工阶段、竣工结算和决算阶段以及缺 陷责任期（保修期）全过程监理。2.1.2监理工作内容还包括：/。2.2监理与相关服务依据2.2.1监理依据包括：中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、 广东省建设监理条例、广州市建筑管理条例、及设计文件、工程承包合同等。2.2.2相关服务依据包括：国家和省市现行技术规范，规定施工验收规范与工 程质量验收评定标准。2.3项目监理机构和人员2.3.4更换监理人员的其他情形：经委托人同意2.4履行职责2.4

6、.3对监理人的授权范围：/。在涉及工程延期 / 天内和（或）金额 /万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。2.4.4监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：经委托人同意。2.5提交报告监理人应提交报告的种类（包括监理规划、监理月报及约定的专项报告）、时 间和份数：工程竣工验收后一个月内递交一套完整的监理工作资料（监理规划、 监理细则、监理日志和监理通知单等相关资料装订成册）2.7使用委托人的财产附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：/ o监理人应在本合同终止后15天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的 时间和方式为：/o3. 委托人义务3.4 委托人代表

7、委托人代表为：。3.6答复委托人同意在7 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面 答复。4. 违约责任4.1监理人的违约责任4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：赔偿金二直接经济损失X正常工作酬金十工程概算投资额（或建筑安装工程 费）4.2委托人的违约责任4.2.3委托人逾期付款利息按下列方法确定：逾期付款利息二当期应付款总额X银行同期贷款利率X拖延支付天数如委托人因为审批流程而延迟支付酬金，不承担违约责任。5. 支付5.1支付货币币种为：人民币，比例为：/ ，汇率为： /。5.3支付酬金5.3.1本合同的监理费即签约合同价（中标价），为万元（大写：）。本项目监理费较最高投标限价

8、的下浮率为%。（1） 本监理合同计价模式为总价合同，监理人在完成本合同约定范围的监理任 务内，补充合同（调整后）的合同价固定不变，除项目合同约定的监理任务缩减， 或增加本合同约定范围之外的监理任务，合同价原则上不做任何调整。（2） 如因拆迁或规划调整等非监理人原因导致存在监理任务、范围、时间等变 更的，按照6.2条款的约定处理532支付方式：(1) 本合同生效后，支付正常监理费签约合同价的30%乍为预付款，计Y 万 元。(预付款计入监理费的累计支付额，不另行扣回。)(2) 监理范围内所有的建安工程累计经审批已完成工作量(计量)超过所有签 约合同价之和50%勺，支付监理费至签约合同价的 50%(

9、3) 工程竣工验收后，支付至正常监理报酬计量进度的90%且不超过签约合 同价的90%(4) 监理人审核所有建安工程结算并报委托人后，支付监理费至签约合同价的 95%(5) 监理范围内所有工程的缺陷责任期均结束， 且乙方与甲方签订保修协议书 后，结清监理费尾款(含6.2变更引起的监理费增减)。甲方结清正常监理报酬尾 款，并不能免除乙方按照合同约定应承担的工程质量保修责任期应履行的监理责任和义务。(6) 监理人审批竣工付款申请单的期限： 工程竣工验收合格后，监理人在收到施工单位编制的工程竣工结算书后，28天内完成审核，提出审核意见。监理人在审核过程中， 认为施工单位还应进一步补 充资料和修改工程竣

10、工结算书的，应于上述时限内(28天)向施工单位提出核实 意见。 施工单位在收到核实意见后的15天内按照监理人提出的合理要求补充资料，修改工程竣工结算书，并再次提交监理人审核，监理人应在收到施工单位再次 提交的工程竣工结算书后15天内予以复核后提交给发包人。(7) 结算审定后，甲方发现监理报酬(含预付款等)超付，则乙方必须在十四日内无条件退还甲方，若乙方延迟退还监理报酬，除向甲方退还超付监理报酬， 还 应向甲方支付该超付监理报酬的滞纳金， 该滞纳金按应退还超付监理报酬总额的每 日千分之一计算。6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止6.1生效本合同生效条件：双方签字盖章后生效 。6.2变更6.2.

11、2除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：附加工作酬金=本合同期限延长时间（天）X正常工作酬金十协议书约定的监 理与相关服务期限（天）623附加工作酬金按下列方法确定：附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）X正常工作酬金十协议书约定的监理与相关服务期限（天）6.2.5正常工作酬金增加额按下列方法确定：正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额X正常工作酬金十工程概算投资额（或建筑安装工程费）6.2.6附加工作酬金参照关于印发 建设工程监理与相关服务收费管理规定 的通知（发改价格2007670号）文件中所规定的相关费用标准；6.2.7

12、因工程规模、监理范围的变化： 导致监理人的正常工作量减少时， 按减少工作量的比例从协议书约定的正常 工作酬金中扣减相同比例的酬金。 导致监理人增加本合同约定范围之外的监理任务时，以签订补充合同方式解决，计价方式另行商议。7. 争议解决7.2调解本合同争议进行调解时，可提交建设行政主管部门进行调解。7.3仲裁或诉讼合同争议的最终解决方式为下列第1 种方式：（1）提请 广州 仲裁委员会进行仲裁。（2） 向人民法院提起诉讼。8. 其他8.2检测费用委托人应在检测工作完成后/天内支付检测费用。8.3 咨询费用委托人应在咨询工作完成后/ 天内支付咨询费用。8.4奖励合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

13、奖励金额二工程投资节省额X奖励金额的比率；奖励金额的比率为 /% 。8.6保密委托人申明的保密事项和期限：/0监理人申明的保密事项和期限：/0第三方申明的保密事项和期限：/08.8著作权监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理 与相关服务的资料的限制条件：/9. 补充条款/ 0附录A相关服务的范围和内容A-1勘察阶段：/ 。A-2设计阶段：/ 。A-3保修阶段：协助委托人与施工单位签订保修协议；制订保修阶段工作计划； 定期检查项目使用和运行情况；检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分 析并确定责任归属，下达指令要求承包人进行修复；审核质量缺陷修复方案，监督 修复

14、过程并进行验收；审核签署修复费用，并报委托人批准支付；整理保修阶段的 各项资料。A-4其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：/ 。附录B委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备B-1委托人派遣的人员名称数量工作要求提供时间1.工程技术人员现场人员2.辅助工作人员资料管理3.其他人员B-2委托人提供的房屋名称数量面积提供时间1.办公用房2.生活用房3.试验用房4.样品用房用餐及其他生活条件B-3委托人提供的资料名称份数提供时间备注1.工程立项文件2.工程勘察文件3.工程设计及施工图纸4.工程承包合同及其他 相关合同5.施工许可文件6.其他文件B-4委托人提供的设备名称数量型号与规格提供时间1.通讯设备2.办公设备3.交通工具4.检测和试验设备附录C廉政协议书根据有关工程建设、廉政建设的条规，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目管理单位广州市林业和园林绿化工程建设