《工程分包合同钢结构.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程分包合同钢结构.doc（13页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、工程分包合同钢结构钢结构工程分包合同甲方 （总包方）：江苏华江建设集团有限公司乙方（分包方）：江都区邵伯镇忠明钢结构厂依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律法规遵循平等、自愿、公平和诚信的原则根据甲方与建设方（发包方）陕西龙门钢铁有限责任公司的施工合同 （下称 “总包合同 ”）甲、乙双方就分包工程 （下称“本工程 ”）协商达成一致订立工程分包合同（下称“本合同 ”）。、分包工程概况工程名称：年产万吨精品板带工程工程地点：陕西龙门钢铁有限责任公司厂内分包内容、 范围：图纸范围内的钢结构、维护瓦的制作及安装钢结构部分的制作包含图纸细化、打孔、组立、焊接、矫正、拼装、除锈、两遍防锈
2、漆、两面调和面漆钢结构安装部分包含钢柱、 钢梁、檩条、人行通道、支撑系统、雨棚、维护瓦安装、成品气楼（甲供成品）、不锈钢天沟（甲供成品） 、吊车费用、焊条、氧气、乙炔、玻璃胶、自攻螺丝、铆钉等辅助材料承包范围不包括：门窗、紧固件、天沟泛水折边、下水管道、现场探伤、检测、工程资料、地脚螺栓、分包工程承包方式及造价承包方式： 乙方负责钢结构、维护瓦的制作及安装甲方供应所有钢结构主材、 彩钢瓦卷材、阳光瓦辅材乙方自理。合同造价计算方式。钢结构工程总量（吨）按图纸计算量（含拉条及檩条） 维护瓦工程总量（ m）按图纸展开面积计算（不扣除洞口面积）合同造价调整方式单项价格一次包定不再调整双方约定的其他调整
3、因素本合同价格：钢结构元吨维护瓦元 m 本合同单项价格包含的增值税。、工期：乙方应于年月日进场施工于年月日竣工总工期为天（具体施工进度根据甲方施工进度计划调整） 。、工程质量标准乙方必须按国家验收规范标准组织本分包工程施工本工程质量标准为一次验收合格。、合同文件及解释顺序本合同工程总包合同 （甲方与建设方的 施工合同）本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件合同履行过程中甲乙双方协商一致的其他书面文件甲方的各项管理制度。、甲方负责人及乙方项目经理甲方指定陈忠为本工程甲方负责人张波为本工程的技术联系人。乙方指定张忠为本工程乙方项目负责人,张先明为技术负责人。乙方本工程项目经理任命书、项目部主要施工
4、管理人员名单作为本合同附件、双方权利和义务甲方权利和义务 ()本合同签订后并在建设方提供施工蓝图后三日内向乙方提供施工蓝图贰份 ()为乙方接水、接电提供方便 ()按照合同约定支付工程款 ()有权监督、检查乙方施工质量、安全生产等方面工作提出整改意见 ()甲方如需要更换项目负责人应至少提前天通知乙方后任项目负责人继续行使前任的职权履行前任的义务。乙方的权利和义务 ()本合同分包工程进场之前编制并向甲方提交本分包合同施工方案对工程结构施工有影响的部分必须有专项施工方案报甲方和监理单位批准后方可实施。()严格按照甲方一体化管理要求做好工程质量、安全生产、环境保护等方面的工作。进场之日起十四天内将本合
5、同工程质量、安全、环境方面的实施文件报甲方审批。()对于甲方在监督、检查施工质量、安全生产过程中提出的整改意见乙方须在小时内予以答复并提出整改方案经甲方认可后在限期内完成整改。()配合甲方、建设方、监理方对本合同分包工程施工现场的质量检查并为相关的检测提供便利。()乙方在施工中应做好现场管理未经甲方同意修改设计及施工由此造成本工程质量缺陷乙方承担全部责任并赔偿甲方相应损失。()已竣工工程未交付甲方之前乙方应负责已完分包工程的成品保护工作保护期间发生损坏乙方负责修复并承担相关费用乙方在施工过程中应保护好甲方的产品如有损坏甲方已完产品乙方应承担其修复费用甲方要求乙方采取特殊措施保护的工程部位和相应
6、的追加价款双方另行约定。()乙方必须严格按照安全生产规范和程序组织施工严格遵守甲方的现场管理制度严禁在已承建的工程建筑物中住人严禁有打架闹事扰乱社会治安等违法乱纪行为发生否则应承担相应的违约责任。()乙方于本合同签订时向甲方交纳履约保证金万元本工程竣工经甲方验收合格、并经甲方确认没有质量问题后个工作日内退还乙方保证金（不计息）。（）乙方所有施工人员食、宿、交通自理。、质量与验收本分包工程质量与验收要求及其争议的解决按照甲方与建设方签订的总包合同相应条款执行。乙方的本工程质量资料原件必须于本工程验收前日全部移交甲方存档。、安全生产及文明施工乙方应严格遵守我国 安全生产法 及安全生产条例等法律法规
7、严格按照政府部门建设安全生产有关管理规定以及工程项目现场安全生产管理制度严格按照安全标准组织施工。乙方应严格遵守甲方各项工程安全生产管理制度服从甲方的安全生产管理承担本工程因乙方原因造成的安全生产事故的一切责任。乙方应杜绝死亡事故减少一般事故工期内负伤频率控制在 以内重伤率控制在 以内发生伤亡事故后要及时分析原因严肃查处责任人由甲方根据乙方报告及自行调查情况负责统计并向有关机关上报事故情况。乙方必须根据有关法律、法规以及陕西省建设工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备标准及管理办法 规定于本工程开工时配备专、兼职安全员。乙方安全管理资料原件必须于本工程验收前天全部移交甲方存档。、工程量的确
8、认乙方应在每月日之前向甲方提交当月已完工程量报告甲方接到报告后个工作日内安排有关人员进行计量。甲方应在进行计量前小时以书面形式通知乙方乙方应为计量提供便利条件并派人参加。乙方收到通知后不参加计量甲方自行计量结果有效作为计算和支付本分包工程价款的依据。甲方在收到乙方报告后个工作日内未进行计量的乙方应再次向甲方发出申请计量的书面通知并附上已提交的已完工程量报告的附本。乙方书面向甲方发出申请计量通知后甲方在个工作日内内还未进行计量的乙方提交的已完工程量报告中开列的工程量即视为被确认作为支付本分包工程价款的依据。乙方未按本合同约定的时间向甲方提交已完工程量报告视为乙方当期无支付要求甲方不予计量如提交的
9、报告中存在部分不能满足计量要求且未做整改的工程量该部分工程量不予计量。对乙方自行超出设计图纸范围的工程量因乙方原因造成返工的工程量甲方不予计量。、分包工程价款决算及支付本工程全部完工并经甲方验收合格后个工作日内乙方向甲方提交完整的决算文件甲方自收到乙方提交的结算文件后个工作日内进行核实给予书面确认或者提出书面修改意见。分包价款决算文件经双方签字确认后生效。甲方自收到乙方提交的结算文件后个工作日内未给予书面确认或者提出书面修改意见视同甲方认可乙方提交的结算文件乙方提交的结算文件生效。但工程决算涉及甲方与建设方有争议的部分不在此范围。本分包协议签订后十日内付万元制作定金钢结构加工构件进场开始安装时
10、付万元工程量完成一半时付万元工程竣工后付万元竣工决算后付至工程总价款的。分包价款结算文件生效后按照约定扣留本合同质保金（合同总价的）质保金后个工作日内甲方向乙方支付分包价款尾款。质保金一年期满后无息支付给乙方。乙方和甲方对分包工程价款发生争议时按本合同关于争议的约定处理。、竣工验收按总包合同的约定乙方按甲方的通知要求参加由建设方组织的工程竣工验收做好相关工作并根据竣工验收结果和甲方要求及时全面履行自己职责和义务。、违约责任当发生下列情况之一时甲方应承担违约责任： （）甲方违反本合同第条的约定不按时向乙方支付分包价款 （）甲方不履行或不按约定履行本合同义务的其他情况。建设方已支付甲方工程款条件下
11、甲方不按约定核实乙方完成的工程量或不按约定支付合同价款时应按同期银行贷款利率向乙方支付所拖欠的合同价款利息。甲方不履行或不按约定履行合同的其他义务时应赔偿因其违约给乙方施工作业造成的直接经济损失并相应顺延乙方的工期。当发生下列情况之一时乙方应承担违约责任： （）乙方因自身原因延期交工的每延误一日应向甲方支付 总造价的违约金 （）因乙方原因质量不符合本合同约定的质量标准乙方应向甲方支付总造价的违约金同时乙方必须无条件整改直至达到本合同约定的质量标准。（）因乙方不服从甲方安全生产管理经甲方书面通知仍未改正的承担甲方对此的相应罚款因乙方原因造成工程安全、 质量事故的乙方除承担由此造成的一切责任外应向
12、甲方支付本合同总价的违约金并应赔偿由此给甲方造成的经济损失工期不予顺延。一方违约后另一方要求违约方继续履行合同时违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。、索赔甲方根据总包合同或本合同向建设方提交索赔通知或其它资料时乙方应予以积极配合出示相应资料以便甲方合理合法地实现自己的权利。本工程项目施工中如乙方遇到不利外部条件等根据总包合同或本合同可以索赔的情形甲方采取一切合理步骤向建设方主张追加工程价款或延长工期。索赔成功后甲方应将该索赔所得的属于乙方的部分支付乙方。、争议甲方和乙方在履行合同时发生争议可以自行和解或申请有关主管部门调解和解或调解不成双方约定采用下列第 （）种方式解决争议：（）双方达成
13、仲裁协议向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁（）向甲方所在地人民法院提起诉讼。发生争议后双方应保护好已完工成果。除非出现下列情况双方都应继续履行合同保持连续施工作业： （）单方违约导致合同确已无法履行双方协议终止合同 （）调解要求停止合同的施工作业且为双方接受 （）仲裁机构依法裁决停止本工程施工作业（）人民法院依法裁定停止本工程施工作业。、不可抗力不可抗力包括的范围以及事件处理同总包合同相应条款。不可抗力事件发生涉及乙方施工场地的乙方应于事件发生的当时通知甲方并迅速采取措施全力减少损失。乙方承担自身人员和财产损失的后果及责任。因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的不能免除延误履行方的相应责任。、保险
14、乙方必须为分包工程范围内所有自有职工办理意外伤害保险并为自身施工场地内乙方人员生命财产和施工机械设备办理保险支付相应保险费用。保险事故发生时甲乙双方均有责任尽力采取必要的措施防止或者减少损失并积极申办相关理赔手续。、合同解除甲乙双方协商一致可以解除分包合同。如有下列情形之一甲方有权单方面解除合同 ()未经甲方书面同意乙方将其分包的工程进行再分包或转包的 ()乙方人力、物力、财力等资源不能满足本工程要求甲方累计书面指出三次 （含三次）以上乙方仍整改不力的 ()乙方人员聚众闹事给建设方或甲方声誉造成损害的。有下列情形之一的甲乙双方可以解除合同： ()因不可抗力导致合同无法履行 ()因一方违约导致合同无法继续履行。分包合同解除原则 ()乙方必须在甲方发出解除通知之日起天内无条件退场 ()乙方发生条的情形甲方解除合同时甲方按本合同分包价款的从乙方结算款中扣除违约金。分包合同解除后不影响双方在合同中约定的结算条款和
