《2022施工协议书3篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022施工协议书3篇（11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2022施工协议书3篇 施工协议书 篇1披露方（以下简称甲方）：代表人：接收方：（以下简称乙方）：责任人：根据双方_年_月_日签订的_合同（以下简称主合同），为保护主合同项下的技术秘密及商业秘密，特制定如下协议：一、本协议适用于主合同履行的全过程。保密信息指合同生效日前后，披露方披露给接收方的任何以及所有以口头或书面、或以其他任何形式披露的信息或数据，包括但不限于：施工方案工艺流程技术设计图纸资料相关函电等等。二、双方职责1、甲方义务：对于乙方使用的新技术和新方法，甲方负有保密义务，未经乙方书面同意，不得以任何方式泄露。2、乙方义务：（1）乙方未经甲方允许，不得将本工程的技术协议书、其他相关技
2、术资料提供给第三方查阅、保管。（2）乙方未经甲方允许，施工现场不得擅自拍照，更不得让第三方人员进入甲方设备内部或对内部结构进行拍照，如果乙方违约，其行为将被视为窃取商业秘密，甲方将追究承包人的法律责任。（3）乙方进入现场施工必须向甲方交纳图纸保证金，图纸保证金的金额为_元人民币，对有实行预付款的，可以从预付款中直接扣除；（4）图纸为甲方的.自有知识产权，在合同履行期间，乙方应做好施工图纸的现场管理和保管，乙方所获得的图纸资料及在施工过程中所取得的与履行合同有关的工作成果属甲方所有，乙方负有保密义务。未经甲方书面同意向第三方提供图纸的行为，均视为违法、侵权行为。甲方有权追究其法律责任。工程竣工后
3、，乙方应当将全部图纸退还给甲方。（5）未经甲方书面同意，乙方不得把与合同有关的资料给出版社和新闻机构发表或学术引用，或者使用本合同任何部分进行促销和做广告宣传。三、保密期限双方承担保密义务的期限，开始时间为_年_月_日，截止时间以甲方宣布解密或者秘密信息实际上已经公开为准。由此而导致的任何知识产权方面的纠纷或赔偿，将由违约方的向守约方承担全部的赔偿责任。四、保密协议的控制权变更、转让条款1、若乙方发生控制权变更时，甲方有权终止合同。2、乙方非经甲方书面同意，不得转让。五、违约责任1、本协议缔约人中的任何一方违反本协议任何一条的约定，应当一次性向守约方支付相当于信息价值的_%，即_元作为违约金。
4、2、一方违约，权利人也可向有管辖权的法院申请禁令，保护其秘密。3、缔约人有刑法规定的侵犯权利人的保密信息的行为，给权利人造成巨大损失，构成犯罪的，由权利人交由司法机关惩处。六、争议解决因本协议及其相关内容所起的争议，双方应当协商解决，协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。七、效力本协议自双方签字、盖章时生效，适用于主合同履行的全过程。是主合同不可分割的一部分，具有同样的效力。甲方（公章）：甲方代表或授权代表：联系方式：_年_月_日承包人（公章）：承包人代表或授权代表：联系方式：_年_月_日施工协议书 篇2工程项目名称：_发包单位（甲方）：_承包单位（乙方）：_承包单位所在_为了规
5、范建设市场，确保建设工程高效，优质，按时竣工投产，遵照国家建设部，监察部关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知精神，根据_有关要求，并经甲乙双方同意，特签订建设工程保持廉洁的协议书。1甲方有责任向乙方施工单位介绍本单位的有关廉政建设的各项制度和规定。2甲方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育；督促甲方人员严格遵守本单位制度和在工程项目建设中保持廉洁的若干规定，如发现有违反规定的，除给予当事人批评教育外，应视情节轻重，后果大小给予相应的经济处罚或纪律处分。3甲方有权对乙方在工程项目建设中保持廉洁的情况实行监督，定期或不定期检查甲乙双方履行本协议情况。4甲方人员参加乙方组织的各种
6、会议和活动，须经主管领导同意，甲方人员不得接受乙方赠送的礼品，礼金和有价证券，难以拒收的，必须按有关规定登记上交。5甲方人员在工程建设项目中发现乙方单位有不廉洁的行为，应及时采取措施，终止其不廉洁行为的继续发生，并报告主管领导。6乙方有权了解甲方单位有关廉政建设的各项制度和规定，支持甲方执行有关规定和制度。7乙方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育（包括甲方单位制定的有关廉政建设方面的规定），按时出席甲方召集的有关会议。8乙方不得以任何名义宴请甲方人员或向甲方人员赠送礼品，礼金及各种有价证券，如乙方违反，根据具体情况和造成的后果，甲方有权向有关部门提出对乙方的依法处罚，直至终止工程合同，由此
7、给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担。9乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员，被检察机关立案查处的，甲方有权取消或终止工程项目施工合同，由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担，并向甲方单位承担经济赔偿责任。 r 10乙方在工程项目建设中发现甲方人员有不廉洁的行为，应及时采取措施，终止其不廉洁行为的继续发生，并及时告知甲方单位主管领导；情节严重的可向区有关部门投诉或举报。11本协议使用时间：本工程发包，建设，竣工验收全过程及协议前后甲乙双方发生的有违反本协议的行为。12本协议的甲方指工程建设单位，分包工程的总包方和建设工程受托监理单位。13甲乙双方愿意接受建设主管部门，纪检监察部门，检察部门对本协
8、议执行情况的监督检查直到处罚。14本协议一式六份，甲乙双方各执一份，甲乙双方主管部门各备案一份，抄报建筑管理所一份，送甲方纪检（监察），检察室备案一份。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_法人代表（签字）：_法人代表（签字）：_年_月_日_年_月_日施工协议书 篇3发包方(简称甲方)：_承包方(简称乙方)：_住址：_住址：_经双方协商同意，甲方将部分_砌砖单项工程发包给乙方施工，为明确双方责任，特签订本协议，具体内容如下：一、工程名称：_二、工程期限：自_年_月_日起，至_年_月_日止，共计_日。本合同签订后乙方应按甲方要求，分段分期完成工作量。否则每延误一天工期，罚款_元。在施工中乙方应听从甲方
9、的安排，不得干扰其他工序的施工。未经甲方同意无故停工，因此给甲方造成的损失，由乙方赔偿。三、质量标准：乙方所承担的各分项工程应达到当地政策规定的技术标准和的要求，以及满足国家、地方有关质量的法律、法规、条例、规定等，确保建成优良工程。四、工程单价：_五、结算方式：由于工程设计变更而引起的工程量增减，价格按相关定额进行增减，按实结算。六、质量责任：1、本工程如因施工质量问题，造成返工由乙方负责全部经济损失从结算中一次扣除。2、乙方在施工期间，如达不到甲方要求和优良工程标准，甲方有权停止施工并终止合同。其工程所用费用由乙方负责。七、安全责任：1、乙方在施工中必须严格遵守甲方的相关规章制度，严格按照
10、国家安全操作规范施工。如因乙方施工人员违章操作引发安全事故，一切责任及经济损失全部由乙方承担。2、乙方负责本职工的安全教育工作。八、工程验收：1、工程质量验收务必按规范进行，所有工程资料须与工程施工同步进行，随时供有关部门及人员查阅，不合格资料及时修正。2、分项工序验收，以及隐蔽工程验收，务必经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。3、甲方及监理应在收到乙方请验报告后小时内验收完毕并出具书面验收意见。平时甲方定期或不定期抽查，发现质量问题时，出具限期书面整改意见，乙方务必按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题，或经两次整改仍不贴合要求，甲方有权根据状况要求支付违约金，严重的责令退场，一切损
11、失由乙方负责。九、违约责任：1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约职责。2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的承担违约金，或每一天按1000元向甲方支付违约金。3、如出现质量问题，以及违反本协议其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体状况，要求乙方按合同总价款的1%-10%承担违约金。十、争议纠纷解决：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_种方式解决：1、提交_仲裁委员会仲裁;2、依法向人民法院起诉。十一、其他约定1、本协议经双方签字、盖章后生效，工程结算付款后废止。2、本协议于_年_月_日在_(地点)签署。3、本协议一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力。4、本协议未尽事宜，双方协商解决。甲方：_乙方：_代表人：_代表人：_联系电话：_联系电话：_签约地点：_签约地点：_年_月_日_年_月_日
