《大石街大山东涌清淤工程施工总承包》由会员分享，可在线阅读，更多相关《大石街大山东涌清淤工程施工总承包（33页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、大石街大山东涌清淤工程施工总承包交易文件建 设单 位：广州市番禺区人民政府大石街道办事处招标 代理单 位：广东省科源工程监理咨询公司主管部门：广州市番禺区水务局日期：2014年9_月#目录第一章、交易须知 4一、交易须知前附表 4二、交易须知修改表 6三、交易须知通用条款 7（一）交易文件7（二）报名及报名资料递交8（三）摇珠及合同签定9第二章摇珠办法 12一、摇珠办法修改表 12二、摇珠办法 13第三章合同条款 16第四章技术条件（工程建设标准） 31第五章图纸及勘察资料 32第六章发包价及其工程量清单 33第一章、交易须知交易须知前附表声明：本交易须知前附表使用 GZZ皎易文件范本，与范本
2、不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本表的组成部分，同其他部分具有同等效力。对范本交易须知通用条款和摇珠办法可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部分中 未被本交易须知前附表选择的部分无效。项 目内容说明与要求1定义建设单位（即发包人）：广州市番禺区人民政府大石街道办事处 招标代理：广东省科源工程监理咨询公司2工程名称大石街大山东涌清淤工程施工总承包3建设地点广州市番禺区大石街4建设规模该项目位于大石街大山东涌，起点由大山东上游处至大山东下游350米处止，路线全长 2.35公里，清淤工程断面河宽33.6米，河道疏浚底宽为1.54米14.86米不等，断面米用梯形断面形式
3、，梯形断面两腰开挖按1:3坡度，挖掘河涌底淤泥工程量10346立方米等。（具体清淤工程需符合有夫要求）_5承包方式包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。总价大包干。6质里标准合格7承包范围本项目主要是挖掘河涌淤泥工程量10346m& （具体以图纸、工程量:清单及相关资料为准）_8工期要求一年一日计划开工，施工总期：20_日历天。9资金来源财政资金10报名资料收取方 式报名时建设单位收取报名资料， 并进行资料核对，双方签字确认结果。11报价以及单价和 总价计算方式工程量清单计价。按建设单位公布的发包价及其工程量清单作为承包 息向人的承包力及承包力的清单报力。项 目内容说明与要求12承包
4、思向后效期90日历天（从报名截止之日计起）13领取发包价（含 工程量清单）及 图纸由承包意向人自行在广州公共资源交易中心网站下载。14踏勘现场时间：自 _年_月起具备现场踏勘条件；方式：建设单位不集中组织，由承包焉晌人自行踏勘； 现场详细地点：广州市番禺区大石街15报名资料组成报名资料由资格文件、承包焉晌承诺及声明函、提交交易保证金凭 证三部分组成。16报名资料份数一份。17报名的时间和地 点1.报名起始时间：网上报名时间为 2014年9月15日00时00分至2014年9月19日23时59分；现场报名时间（即现场递交报名资料时间）为2014年9月22日9时00分至2014 年9月22日11时0
5、0 分）2 .递交报名资料地点：广州公共资源交易中心番禺交易部。3 .上述时间是否有改变，请密切留意澄清的相关信息。18摇珠时间和地点1 .摇珠时间：2014 年9_月丝日11时00分2 .地点：广州公共资源交易中心番禺交易部。3 .上述时间及地点是否有改变，请密切留意澄清的相关信息。19履约担保承包人提供的履约保函为承包价款的10%20发包价本项目发包价为人民币771550.81元。承包意向人填写的承包价与以上金额不符的报名将被拒绝。21保修期按照建设工程质量管理条例规定22合同价款的调整 办法详见合同专用条款相关规定。23建设工程质量检 测管理办法根据建设工程质量检测管理办法（建设部令第1
6、41号）第十二条规定，建设工程质量、安全检测业务应由建设单位依法委托，不列入本 次交易范围。交易义件中与此条不一致的，以此条为准。二、交易须知修改表声明：本交易须知使用 GZZB交易文件范本的交易须知通用条款，与该通用条款不同之处， 均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本交易文件中不再转录交易须知通用条款，请承包意向人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址：http:/ ）下载查阅。条款号：3.4修改类型：修改原文：承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳万元（注：交易保证金金额不超过发包价的2%）的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出。现文：承包意向人在报名截
7、止时间前向广州公共资源交易中心缴纳15 万元（注：交易保证金金额不超过发包价的2%）的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出。条款号：12.2修改类型：修改原文：发包通知书发出之日起 30日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市工程施工总承包小额工程企业库,且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。现文：发包通知书发出之日起 30日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除 发包通知书，原承包人将被清除出广州市水利工程施工类小额工程企业库，且依法承
8、担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。条款号：13.2修改类型：修改原文：发包通知书发出之日起 15日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市工程施工总承包小额工程企业库,且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。现文：发包通知书发出之日起 15日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包通 知书，原承包人将被清除出广州市水利工程施工类小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造
9、成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。（以下无正文）三、交易须知通用条款（一）交易文件1 . 交易文件的组成1.1 本交易文件包括下列文件，以及所有发出的澄清或修改：第一章交易须知第二章摇珠办法第三章合同条款第四章技术条件（工程建设标准）（另册）第五章图纸及勘察资料（另册）第六章发包价及其工程量清单（另册）1.2 承包意向人获取交易文件后，应仔细检查交易文件的所有内容，认真审阅交易文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等。1.3 承包意向人一旦获得承包资格，交易文件的内容对建设单位和承包人双方均有约束力。1.4
10、建设单位 （或委托招标代理机构）使用广东省内依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书对电子交易文件进行电子签名及电子签章，该电子签名及电子签章与建设单位手写签名或者盖章具有同等的法律效力。1.5 发布交易公告的同时，通过广州公共资源交易中心网站发布电子交易文件、施工图纸、发包价及其工程量清单。1.6 交易文件一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有承包意向人。1.7 承包意向人获取电子交易文件后，应仔细检查电子交易文件的合法有效性。合法有效的电子交易文件应具有建设单位（或招标代理机构）的电子签名及电子签章。2 . 交易文件的澄清与修改2.1 交易文件发出后, 在公告截止时间
11、3日前，建设单位可对交易文件进行必要的澄清或修改。2.2 交易文件的澄清或修改在广州公共资源交易中心网站发布。交易文件的澄清或修改一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有承包意向人。2.3 交易文件的澄清、修改作为交易文件的组成部分，具有约束作用。2.4 为使承包意向人在报名时有充分的时间将交易文件的澄清或修改等内容 考虑进去，建设单位将酌情延长报名的截止时间，具体时间将在交易文件的澄清 或修改中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长时间， 即表示报名时间不延长。（二）报名及报名资料递交3 .报名资料的组成：3.1 报名资料由资格文件、承包意向承诺及声明函、提交交易保证金凭证三 部分
12、组成。3.2 资格文件主要包括的内容：（1）法定代表人证明书和法定代表人授权书；（2）企业资质证书副本复印件；（3）拟委派项目负责人的建造师注册证书或建造师临时执业证书复印件，或适用于小型项目的项目经理资质证书或项目经理培训合格证书及本企业聘书复印 件，或项目负责人的相关专业证明（需提供身份证 PDF扫描件）；（4）项目负责人安全生产考核合格证（B类），且项目负责人与安全员不为同 一人；（5）专职安全人员的安全生产考核合格证（C类）；3.3 承包意向承诺及声明函（格式见交易公告附件二）3.4 承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳1.5万元（注：交易保证金金额不超过发包价的 2%
13、的交易保证金。交易保证金必须从其 基本账户转出。3.5 报名资料的所有内容均以纸质文件编制。4 .报名资料格式4.1 承包意向人递交的报名资料应当使用交易公告所规定的报名资料全部格 式。4.2 承包意向人应仔细阅读报名资料格式的相关规定和要求。如报名资料未按规定的格式填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认造成无法满足核 对需要的，经建设单位审查可否决其参与摇珠的资格。5承包总报价及造价承包和变更结算方式5.1 本工程的承包总报价采用交易须知前附表第11 项所规定的方式。5.2 工程结算价应严格按照发包价执行，严禁擅自扩大建设内容及其投资。6报名资料的份数和签署6.1 承包意向人应按交易
14、须知前附表第16项规定的份数递交报名资料。6.2 除承包意向人对错误处须修改外，全套报名资料应无涂改或增删。如有修改，修改处应由承包意向人加盖承包意向人的印章。7报名资料的递交和接收7.1 承包意向人代表应按交易须知前附表第17项所规定的时间和地点向建设单位递交报名资料，承包意向人代表应凭本人身份证、法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件提交报名资料。7.2 若出现以下情况，建设单位将拒绝接收报名资料：7.2.1 在报名截止期后逾期或未在指定地点递交报名资料的；7.2.3 委托代理人提交报名资料，未同时提交本人身份证、法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件的。7.2.4 承包价及安全文明施工费、余泥渣土运输与排放费未按规定填写的。7.3 在报名截止期前，建设单位拒绝接收符合条件的报名资料，承包意向人可向交易监督机构投诉。7.4 到在报名截止时间止，建设单位收到的报名资料少于三家的，建设单位将依法重新组织交易。8报名的有效性8.1 建设单位应根据交易公告所述的合格条件在报名时审核承包意向人的报名资料。承包意向人未能完全响应交易公告中合格条件的，视为报名不成功，不得参加摇珠。8.2 报名成功参加摇珠的承包意向人不足3家为交易失败。建设单位应重新发布交易公告。（三）摇珠
