《(可编辑)工程合同范本集锦15篇》由会员分享,可在线阅读,更多相关《(可编辑)工程合同范本集锦15篇(54页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、工程合同范本集锦15篇 工程合同范本1甲方:某某有限责任公司乙方:经甲乙双方友好协商,就乙方承包甲方所承包回填土方的运输任务达成如下协议,具体条款如下:一、 工程名称:某某填海工程。二、 合同约定车辆数量为 台。三、 工程内容及运距:(运距)为 12公里。如超出协议运距外每公里增加 10 元计算。四、 /车。五、 运输车辆及要求:车型前两轮后八轮,车厢长5.4米,车厢高1.6米,宽2.3米,后翻斗自卸车。六、 工程与结算:1、 结算方式:乙方车辆到场正常开工五天后,甲方扣留乙方每台车辆500元的运费作为施工及住宿的安全风险质金,如乙方一年内未发生任何安全问题,或者乙方虽有发生安全问题,但乙方已
2、自行解决。甲方必须将质押 金无条件退回给乙方。其他运费甲方每天按乙方运输票据结算。乙方应于次日上午9点将当日的运输单据交给甲方,由甲方核对票据后下午3点前结清当日的运输款。如结算延迟一天后,甲方应付给乙方每台车500元/天违约金。甲方提前做好准备,确保乙方每天准时结算当天的运输款,因乙方原因未在规定时间(次日上午9点前)2、乙方责任:1、 内将单据会齐交由甲方,甲方不负违约责任。 调车费:合同签订后,乙方的第一次发车(不论发车数量多少),发车的前一天甲方垫付每台车费用元。该费用在十个工作日内分期扣回。以后增补的车辆甲方不给予该费用。 甲方协调运输中相关的关系,保证乙方机械车辆畅通无阻,施工中不
3、受外界干扰。车辆在运输过程中造成扣车罚款,均有甲方负责协调处理,并承担经济责任。由于甲方协调失误造成乙方不能正常运输,甲方应赔偿乙方每天每台车500元,乙方车辆在工程现场或在工程现场之外发生的一切交通事故,甲方协调处理,但不承担任何责任。 甲方负责维修扩展车辆运输通道,保证道路畅通和正常会车,保证道路中经过桥梁、承受重型车安全通过,保证乙方车辆不误工,保证车辆正常装卸。 甲方免费提供乙方驾驶员住宿场所,水电费、餐饮费乙方自理。 乙方必须按照合同要求及时组织机械车辆,按照合同规定车辆按时完成土方运输任务。现场车辆不允许擅自调离现场,如调离必须和甲方协商同意后,在补足原有车辆数量后方可实施调离。否
4、则,每调离一台车辆甲方将甲方责任: 扣罚乙方2、 乙方无故停运,造成甲方损失的每辆车赔偿乙方必需按时将每天票据交给甲方,不得延时或转卖,如发生类似情况,甲方将扣除乙方所有车辆一天的运输费双方责任:1、 甲乙双方互派代表到现场,负责工程管理、监督、协调工作。2、 甲乙双方遇到雨雪天气,机械车辆运输有困难,双方代表协商,因不可抗拒的原因造成停工或延误工期,双方均不承担经济或违约责任。3、 甲乙双方未按合同规定履行责任与义务,双方均有权终止合同。4、 甲乙双方如发生争议,双方协商解决,如经双方协商达不成一致时,任何一方都有权向天津市大港区仲裁机关或人民法院提请诉讼解决。5、 本合同双方代表人法人签字
5、盖章,方可生效。6、 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。甲方代表(盖章签字):乙方代表(盖章签字):联系电话:联系电话:年月 日 身份证号:身份证号:工程合同范本2甲方:乙方:根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计管理条例等有关法律、法规规定,结合本次工程实际情况,经甲乙双方协商,达成一致意见,签订本合同。一、工程概况(一)工程名称: _ 水塔拆除工程。(二)工程地点:(三)工程范围:1、拆除地面以上整座水塔;2、拆除水塔的水管、水泵等全部交给甲方;3、清理因拆除水塔所产生的全部垃圾(运到指定地点)。(四)施工方式:人工作业拆除。(五)工程施工期间: 月 日 月 日,
6、共 天。二、工程造价及付款方式(一)工程总价:人民币 元。(二)付款方式:水塔拆至三分之一处时,甲方给付乙方合同总价款的40%,剩余工程款在乙方全部拆除完毕并将垃圾清理干净后经甲方验收合格的在十个工作日以内无息付清。三、双方权利及义务(一)甲方权利及义务1、清理工程施工范围内的财物;2、指派 负责对拆除工程全程跟进监督,协调工程施工过程的问题,确保工程顺利进行;3、为乙方的施工提供电源,保证乙方的用电;4、乙方人员的配置使用,甲方不得干涉。(二)乙方的权利和义务1、乙方必须编制施工方案,报甲方备案,未经甲方同意不得私自变更,乙方必须严格按照施工方案进行施工;2、乙方必须具有符合国家规范要求的施
7、工资质;3、在施工中,必须按照国家颁发的施工规范和要求进行;4、在施工中,乙方必须安全、文明施工,全权负责施工现场的一切安全责任,落实安全责任人员,负责制定安全制度,落实安全防护和警示措施,加强施工人员的安全教育。因施工造成的事故及一切经济损失乙方自负;5、乙方在施工前必须注意对周围建筑物、暖气管道及其他设施进行保护,因施工造成损坏,乙方负责赔偿。6、因施工产生的所有费用由乙方自己负担,包括但不限于:电费、水费、税款、垃圾清理费等;7、乙方不得将工程分包、转包,保证按时保质完工。四、工程验收完工验收以国家颁发的验收规范、甲方的要求为标准。五、违约责任乙方必须在规定的时间内完工,每逾期一日支付给
8、甲方工程总价款1%的违约金,超过十天的甲方有权单方解除合同并要求乙方承担合同总价款30%的违约金。六、争议解决在合同履行过程中发生争议的,双方协商解决,协商不成的由_人民法院管辖。七、其他1、在本合同履行过程中及与本合同有关的文件均构成本合同的附件,与本合同具有同等效力;2、本合同自双方签字盖章后生效,本合同壹式贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力;3、未尽事宜,以双方书面补充协议为准。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日工程合同范本3(编号:zs-20- 号)甲方: (项目部(施工局)全称)乙方:(营业执照登记名称,全称)依照中
9、华人民共和国合同法及其它有关法律、法规的规定,为确保工程优质、按期完工,甲乙双方本着诚实信用原则,经自愿、平等协商就工程施工事项达成一致,且乙方已充分注意、理解本合同各项格式条款的约定,并自愿履行由此产生的全部义务,特订立本合同。1、项目概况1.1 项目名称:1.2 项目地点:2、合同范围2.1 主要合同内容,具体以施工图(含业主同意变更的部分)为准。2.2 主要施工工序(1) ,(2) ,(3) ,以及为完成本合同工程所做的其它一切准备工作。2.3 主要工程量序号 项目 单位 数量 备注2.4 合同工期2.4.1 开工日期 年 月 日,完工日期 年 月 日。节点控制工期见下表:节点工期要求序
10、号 项目名称 完工日期 备注2.4.2 工期延误如果关键线路的节点工期在发生以下情形之一而造成工期延误,经甲方确认后,工期顺延:a.重大设计变更;b.不可抗力;c.由于业主原因要求停工;d.甲方书面同意工期顺延的其它情况。2.4.3 乙方应在发生工期延误造成窝工事实后7日内就延误内容和因此发生的费用向甲方书面报告,甲方就相关事项及时向业主提交报告。如乙方未提交或逾期提交的,则视为乙方放弃顺延工期及赔偿的权利。如乙方虽按约定提交上述书面报告,但遇业主不同意或不完全同意时,则乙方认可甲方因此采用的不同意或不完全同意的处理意见。2.4.4 因乙方原因导致工期延误,工期不予顺延,且由乙方承担由此造成的
11、一切经济损失和赶工费用。2.4.5 业主及甲方需提前完成工期时,有关事宜由双方协商解决另行约定。3、承包方式根据本合同的施工内容及主要施工工序,乙方同意按 (单价或总价)方式进行承包。本合同(单价或总价)在合同执行期间,无论工程量是否变化合同价格均不做调整。若在合同签订个日历天之后,因国家颁布新的法律、法规等导致燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨,并且主合同有相关补偿条款时,双方才可以协商调整合同执行期间受影响项目的单价或总价;否则合同价格不做调整。由于非上述原因影响的燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨,合同单价或总价均不得调整。4、合同价格4.1 合同总价合同总价:(人民币)大写 元,小
12、写: (含 %税金),固定总价/暂定总价。4.2 合同单价合同单价见附件 b工程量计价清单。合同单价包括完成施工项目所需人工费、材料费、机械费,包括施工所需各种材料运输及配合人工费用;包括人员和机械的进出场费、安全文明施工费、综合管理费、合理利润、%税金等所有可能发生一切费用;包括因气候季节以及工序协调等因素导致的施工停滞窝工费等;乙方应充分考虑本工程施工的风险,风险费用已含在合同单价中,甲方不再承担由于任何风险引起的费用。4.3 税费的承担营业税、城市维护建设税及教育附加费等均由乙方承担,税金%;甲方负有代扣代缴的义务,并在乙方每月进度款结算中扣除。其他税费已包含在合同价格中,由乙方自行缴纳
13、。5、双方权利与义务5.1 甲方权利与义务5.1.1 甲方负责工程施工期间工程总进度计划安排、组织、协调工作及工程质量、进度、安全、环保、文明施工的管理、监督、检查。工程合同范本4本协议书于_月_日由_(以下简称“业主”)为一方与_(以下简称“承包人”)为另一方签定。鉴于业主欲建成本项工程,即_并已接受承包人提出的承担该项工程之施工、竣工并修补其任何缺陷的投标书。达成本协议:1、本协议书中的措辞和用语应具有下文提及的合同条件中分别赋予它们的相同的含义。2、下列文件应被认为是组成本协议书的一部分,并应被作为其一部分进行阅读和理解:(a)中标函;(b)上述投标书;(c)合同条件;(d)规范;(e)
14、图纸;(f)工程量清单。3、考虑到下文提及的业主准备付给承包人的各项款额,承包人特此立约向业主保证在各方面均遵照合同的规定进行施工及竣工并修补其任何缺陷。4、业主持此立约保证在合同规定的各项期限和以合同规定的方式向承包人支付合同价格或合同规定的其它应支付的款项,以作为本工程施工、竣工并修补其任何缺陷的报酬。特立此据。本协议书于上面所定的日期,由有关双方根据其各自的法律签署订立。在_在场的情况下,盖的正式印章如下:或在_在场的情况下,由上述签字盖章并递交。业主签名:_承包人签名:_工程合同范本5游泳池专项设计合同项目名称: 项目建设地点:发包人(甲方): 设计人(乙方):签约地点:签约日期: 年 月日中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制发包人(甲方): 设计人(乙方):根据中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定,甲方、乙方双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上,经友好协商