《2023电梯安装工程承包合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023电梯安装工程承包合同（26页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023电梯安装工程承包合同 2023电梯安装工程承包合同1发包方（以下简称甲方）：_承包方（以下简称乙方）：_根据中华人民共和国合同法及有关法律法规，结合中标条件，经双方协商，现就舞钢市人民医院病房综合楼消防系统工程 特签订本合同，以资共同遵守：一、工程名称：舞钢市人民医院病房综合楼消防系统工程二、承包范围：施工图纸中所包含的所有消防系统设备；以上消防系统设备的安装、售后服务，整体消防系统（含消防水系统）的安装调试开通并经消防监督部门验收认可。本次招标包含所有消防系统成套装置，其产品品牌在提供时应经甲方考察认可。三、承包方式：按中标价四、质量等级：合格并配合主体争创优良工程。五、工程工期：自
2、甲方或监理出具的开工令之日起计到系统调试结束之日为该工程工期。总工期60个工作日。六、合同价款：（人民币）_七、工程款支付：乙方接到甲方入场通知后三天内组织施工人员进场。施工过程中按施工进度拨款，付至合同总价的80%；安装调试并经消防监督部门验收合格后付至总价的15%；剩余合同总价5%的工程款，质保期满后一个月内结清。八、工程质量：1工程质量要求达到合格标准，并配合主体工程创优质工程。2乙方必须严格按照施工图纸、技术资料和消防系统工程施工规范进行施工并接受甲方、监理、总包单位的监督。3乙方在施工过程中必须遵守下列规定：（1） 由乙方提供的设备材料均应有合格证、消防准用证、产品质量性能检测证明，
3、报甲方审批后方可用于工程；（2） 隐蔽工程必须经甲方、监理认可后，方可进行下一道工序；（3）工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。九、工程验收（一）全部设备由乙方进行安装调试，并按有关规定程序报请有关部门验收合格后交付甲方使用，一切费用均由乙方承担。（二）工程竣工后乙方应向消防监督部门及甲方提交如下技术资料：1设备合格证2系统工程竣工图3按舞钢市消防监督部门的规定提交全部资料4竣工报告及竣工通知书（三）竣工验收资料由乙方编整后，转由总承包单位一并汇总备案。十、质保期质保期为一年（以投标文件承诺的为准），自验收合格签字之日起开始计算十二个月连续运转正常良好。（验收
4、以当地消防监督部门验收为准）在此期间，凡因设备质量及安装质量问题，由乙方免费进行保修。如属乙方原因延迟验收，则质保期计算为验收后的十八个月。十一、售后服务措施（一）人员培训：乙方应免费对甲方操作使用人员进行培训；（二）培训内容为：1报警和灭火的基本原理；2设备的操作使用和维护；3紧急情况的处理程序和补救措施。（三）服务措施：1在保修期内，乙方每月应定时进行巡检，并查看值班人员记录，发现隐患及时消除。2乙方应实行24小时值班制度，当甲方值班人员发现问题通知乙方后，乙方人员应在2小时内赶到甲方进行处理，并做好处理记录。十二、双方责任：（一）乙方责任：1工程质量达不到合同规定的要求，应无条件返修并承
5、担由此造成的一切费用。2工程不能按合同规定的工期交付使用的，乙方应赔偿甲方逾期违约金，每延期一天按总造价每日万分之三计算。3乙方应严格按照国家消防标准组织施工，确保工程质量合格、并配合主体争创优良工程。4乙方应做到安全文明施工，保证安全施工并接受监理人员的监督。因施工措施不当引起的各类安全事故的全部责任和费用由承包人承担。5施工期间乙方应遵守甲方所制定的有关规章制度，服从甲方监理人员的指挥。6工程完工后，乙方应及时组织整理施工图纸和消防验收资料，并按照有关规定程序报请有关部门验收合格后交付甲方使用。如不能顺利完成工程验收，乙方对工程质量负一切责任。7工程完工后，乙方能顺利完成工程验收，乙方对工
6、程质量负一切责任。（二）甲方责任：1未能按照合同的规定履行自己应负的责任，竣工工期相应顺延。2工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，甲方承担责任。3乙方竣工通知书送达十日内无正当理由不进行验收的，赔偿乙方逾期违约金，每延期一天按付款金额每日万分之三计算。4不按合同规定拨付工程款，每延期一天按付款金额每日万分之三偿付乙方赔偿金。5施工期间甲方应提供现场监理指导，并协助乙方及时解决和处理施工中遇到的问题。6甲方应向乙方提供施工所需的水、电、材料堆放场地，乙方施工所用的水、电费用由乙方负责支付。十三、纠纷解决办法执行本合同发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成，由工程所
7、在地仲裁委员会仲裁或向合同签订地人民法院起诉。十四、合同解释顺序：（一）本合同文件（二）招标文件及其答疑补充文件（三）投标文件及乙方在评标中的询标承诺十五、其它条款：1未经甲方许可，乙方擅自将工程或工程的一部分转包给其他单位，因此造成的各类责任、损失和工期延误由乙方自负。2本合同双方签字后生效，并具有法律效力，任何一方违反本合同条款均按合同法和国家相关法律法规承担经济责任。3合同执行过程中，如一方需修改或终止本合同，必须征得对方同意，并酌情赔偿经济损失。合同执行过程中若发生纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，可通过人民法院调解。4本工程若有设计变更，按设计单位出具的变更通知进行签证并调整合同价
8、款。5本合同正本贰份，副本陆份，具有同等法律效力，由甲、乙双方分别保存。合同签订时间：_ 签订地点：_发包方（章）：_ 承包方（章）：_代表签字：_ 代表签字：_电话：_ 电话:_ _开户银行：_ 开户银行：_银行账号：_ 银行账号：_2023电梯安装工程承包合同2甲方(劳务发包方)：乙方(劳务承包方)：甲乙双方本着友好合作的态度，按照合同法等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：一、工程概况工程工程名称：工程内容：二、承包价格1.室内消火栓系统只按箱体数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下：箱体规格：1600_700_240，单价：450元/只2.室内喷淋系统只按喷头数量计
9、算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下：喷头类型：下喷，单价：75元/只3.消防报警系统按探头数量计算，另计弱电线管安装费用(3元/米)。具体单价如下：探头单价：70元/只4.室外消防给水系统只按管道长度计算(消防水池给水主管至室外市政给水管，约120米)，不计配件等其他安装费用。共计3200元，土方开挖费用不包含在内。5.开洞、堵洞及暗箱开墙洞等零星费用。具体单价如下：费用内容：开DN150洞，单价：45元/只6.由于设计、建设方及监理要求变更等签证内容，人工费甲方应按照签证单最终审计后定额人工费支付另支付给乙方。7.消防水泵房含2台消防主泵、2台稳压泵、1台气压罐、1台湿式报警阀共
10、计15000元。8.消防系统调试费仅计取报警系统调试费，小计3200元。消火栓、喷淋系统调试费不再另计取。三、付款方式1.甲方在乙方进场施工后1周内支付乙方5000元作为当月生活费。2.乙方待消防喷淋支管、弱电支管(含穿线)安装结束后，甲方在1周内内支付乙方工程量的85的工程款;待消防部门验收合格后一个月内付清余款。四、材料及施工施工场地1.工程材料由乙方开列数量清单，甲方选择品牌给乙方购买，乙方负责施工，材料实行多退少补。乙方的.施工工具和试压等检测工具由乙方自备。2.乙方应提前2天向甲方提供需购材料清单，甲方应在2天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担对方拖延工期的责任和经济损失.3
11、.甲方在乙方进场前需提供施工工作面及住所。如在外租房由甲方支付房租，乙方支付水电费。五、合同争议1.出现争议甲乙双方先协商。2.协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。3.本合同一式两份，双方各执一份。甲方代表(签字)：乙方负责人(签字)：联系电话：联系电话：日期：日期：2023电梯安装工程承包合同3委托方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)甲、乙双方经充分协商，签订本合同，以资信守。第一条、工程概况1.1本工程是指：项目电梯安装工程。1.2甲乙双方同意：由甲方委托乙方承包本工程的全部工作。1.3工程地点：项目内。第二条、承包方式及承包范围：2.1承包方式：乙方以包设计、包工、包料、包质量、
12、包安全、包文明施工、包配合费、包工期、包施工用水用电费、包验收合格、包保修、包税金、等进行大包干施工。2.2具体的承包范围如下：本工程属交钥匙工程，乙方按时按量保证合同电梯质量，包运输保管、安装调试、验收(包括乙方内部验收及质量技术监督局对电梯的验收并取得电梯准用证)及售后服务的方式由乙方一次性包干并承担所有发生费用。第三条、质量标准及乙方的质量保证3.1本工程的施工应符合以下的质量标准：电梯安装验收规范(gb10060-93)、电梯技术条件(gb10058-88)、电梯制造与安装安全规范(gb7588-95)、电梯试验方法(gb10059-88)。3.2乙方必须严格按照本合同约定的质量标准及
13、甲方确认的施工图纸和用料进行施工，保证质量。第四条、工期4.1按以下第种方式确定工期：甲方提供符合电/扶梯土建布置图技术要求的井道、机房、电源后，乙方应在甲方通知进场安装之日起天内完成本工程的全部安装工作并将通过竣工验收合格的工程移交给甲方(含政府主管部门验收时间)。4.2乙方在本工程的施工过程中必须按甲方的要求配合甲方建设工程的施工。4.3在履约过程中，如果由于甲方设计变更等甲方责任所延误工期的，经甲、乙双方协商同意，可对工期进行调整。第五条、合同大包干总价款5.1本工程的大包干总价(含税)为：合同总价款：人民币:元整(￥元)5.2合同大包干总价款已包含安装费用、材料费用、施工配合费、搭棚费、吊装费及税费等乙方为完成本合同约定的全部工作所需支出的全部费用，除合同大包干总价款外，甲方无须就本安装工程之事宜另行向乙方支付任何其他的费用。甲方提供电源(及电缆)至屋面机房电梯控制箱(控制箱由乙方配套安装)，机房内电梯控制箱及后续电梯井道配线、变压器由乙方配套安装，并包含在合同价款内。5.3本合同大包干总价款结算时不予调整。第六条、付款方式6.1付款方式：甲方以现金/支票/转账方式支付合同价款。乙方银行帐号为：开户银行：银行帐号：6.2本合同有无预付款，若有，预付款为￥元(人民币元)，于支付。6.3除预付款外，其他款项按以下第种方式支付：甲方在合同签订之日起3天内支付合同
