《深圳市小型(家庭)装饰工程施工合同》由会员分享,可在线阅读,更多相关《深圳市小型(家庭)装饰工程施工合同(5页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、Word文档仅供参考深圳市小型(家庭)装饰工程施工合同发包方(甲方):承包方(乙方):按照中华人民共和国合同法建设部建筑装饰装修治理 规定和深圳市政府深圳市家庭居室装饰治理现定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。第1条工程概况1.1.工程名称:1. 2.工程地点:1. 3.承包范围:1. 4.承包方式:1. 5.工期: 天,本工程自 年 M 日开工,于年 月 日竣工。1. 6.工程质量:1. 7.合同价款(人民币大写):第2条甲方工作2. 1 .开工前大,向乙方提供经确认的施工图纸或作法讲明份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,消除阻碍 施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞
2、留的家具、 陈设等采取 爱护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备 ,并讲明 使用注意事项。办理施了所涉及的各种申请、批件等手续。2. 2.指派为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2. 3.托付监理公司进行工程监理,监理公司任命为监理工 程师。其职责在监理合同中应明确,并将合同副本交乙方 份。3. 4.负责爱护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、 绿地等不受损坏,并承担相应费用。2. 5.如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有 关部咨询办理相应审批手续。2. 6.协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,
3、 并承担相应费用。第3条乙方工作3. 1.参加甲方组织的施工图纸或作法讲明的现场交底 ,拟 定施工方案和进度打算,交甲方审定。3. 2.指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织 施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决有乙方负责的各项事宜。3. 3.严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境爱护规定。严格按照图纸或作法讲明进行施工 ,做好各项质量检 查记录。参加竣工验收,编制工程结算。3. 4.遵守国家或地点政府及有关部门对施工现场治理的规 定,妥善爱护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受损坏。做好施 工现场保卫和垃圾清运等工作,处理好由于施工带来的扰民咨询题及 与周围单位(住户
4、)的关系。3. 5.施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改 原建筑物结构及各种设备管线。3. 6.工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和 工程成品进行爱护。第4条关于工期的约定4. l .甲方要求比合同约定的工期提早竣工时,应征得乙方 同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。4. 2.因甲方未按约定完成工作,阻碍工期,工期顺延。1. 3.因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,阻碍工期, 工期不顺延。4. 4.因设计变更或非乙方缘故造成的停电、停水、停气及 不可抗力因素阻碍,导致停工8小时以上(一周内累计计算)。工期相 应顺延。第5条关于工程质量及验收的约定5. 1.本工程以施工
5、图纸、作法讲明、设计变更和建筑装 饰工程施工及验收规范(JGJ73- 91)、建筑安装工程质量检验评定 统一标准(GBJ30- 88)等国家制定的施工及验收现范为质量评定验 收标准。5. 2.本工程质量应达到国家质量评定 标准。5. 3.甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与 验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收 ,乙方可自行验 收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复 验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合 格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。5. 4.由于甲方提供的材料、设备质量不合格而阻碍工程质 量,其返工费用由
6、甲方承担,工期顺延。5. 5.由于乙方缘故造成质量事故,其返工费用由乙方承担, 工期不顺延。5. 6.工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通 知 日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时刻内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。第6条关于工程价款及结算的约定6. l .双方商定本合同价款采纳第种:(1)固定价格。(2)固定价格加%包干风险系数计算。包干风险包括 内容。(3)以可调价格:按照深圳市有关工程计价规定计算造价, 并按有关规定进行调整和竣工结算。6. 2.本合同生效后,甲方分次,按下表约定支付工程款,尾款竣工结算时一次结清。拨款分次进行,拨款%金额。7. 3.
7、工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送 交甲方。甲方自接到上述资料 天内审查完毕,到期未提出异议, 视为同意。并在 天内,结清尾款。第7条关于材料供应的约定8. l .本工程甲方负责采购供应的材料、 设备(见附表一), 应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。凡约定由乙方 提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由乙方承担运输费用。由甲方 供应的材料、设备发生了质量咨询题或规格差异,对工程造成损失, 责任由甲方承担。甲方供应的材料,经乙方验收后,由乙方负责保管, 甲方应支付材料价值%的保管费。由于乙方保管不当造成损失 ,由乙 方负责赔偿。7. 2.凡由乙方采购的村料、设备,如不符合
8、质量要求或规 格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。第8条有关安全生产和防火的约定8. l .甲方提供的施工图纸或作法讲明,应符合中华人民 共和国消防条例和有关防火设计规范。8. 2.乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术 规程、建筑安装工人安全操作规程、中华人民共和国消防条例 和其它相关的法规、规范。8. 3.由于甲方确认的图纸或作法讲明,违反有关安全操作 规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承 担由此产生的一切经济损失。9. 4.由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程 , 消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经
9、 济损失。第9条奖励和违约责任10. l .由于甲方缘故导致延期开工或中途停工,甲方应补偿 乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天 ,甲方支付乙方 元。甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一大,按付款额的%支付滞纳金。9. 2.由于乙方缘故,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方 元违约金。甲方要求提早竣工,除支付赶工措施费外,每提早一天,甲 方支付乙方元,作为奖励。9. 3.乙方按照甲方要求,全部或部分工程项目达到优良标 准时,除按本合同5. 2款增加优质价款外,甲方支付乙方元,作为奖励。9. 4.乙方应妥善爱护甲方提供的设备及现场堆放的家具、 陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。9.
10、5.甲方未办理装修的任何手续,擅自同意拆改原有建筑 物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责 并承担损失。9. 6.未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管 线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。9. 7.因一方缘故,合同无法履行时,应通知对方,办理合同 终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第10条争议或纠纷处理10. 1.本合同在履行期间,双方发生争议时,在不阻碍工程 进度的前提下,双方可采取协商解决或请消费者委员会进行调解。10. 2.当事人不情愿通过协商、调解解决或者协商调解不 成时,双方可选择下列一种方式解决:(1)向深圳仲裁委员会申请仲裁;(2)向人民法院起诉。第11条其它约定第12条附则12. 1.本工程自工程验收合格之日起,保修期限为一年。12. 2.本合同正本两份,双方各执一份。副本 份,甲方执一份,乙方执一份。建设主管部门、建设工程造价治理站各一 份,均具同等效力。12. 3.附件(1)施工图纸或作法讲明(2)工程项目一览表(3)工程预算书(4)甲方提供物资清单(5)会议纪要(6)设计变更(7)其他甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人: 法定代表人: 代理人:代理人:单位地址: 单位地址: 电话:电话:传真:传真:邮码:码:开户银行:开户银行:户名:户名:帐号:帐号:Word文档仅供参考