工程园林景观施工合同

《工程园林景观施工合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程园林景观施工合同（13页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、工程园林景观施工合同发包方: （以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方） 根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例（该条例已废止，建议删除，可增加建筑法、建设工程质量管理条例等法律)和国家工商行政管理局、建设部颁发的建设工程施工合同(示范文本）(GF19990201）的规定，甲、乙双方就 工程施工发承包事宜，经协商一致，达成如下协议： 1.1 工程名称： 1.2 工程地点: 1。3 承包范围：依据甲方提供的由 设计的景观施工图纸，具体承包范围如下： (具体以施工图纸为准） 1.4 承包方式：包工包料、包工期、包质量、包安全。 1.5 合同价款： 金额(大写）： 元， ￥： 元 1.

2、6 工程质量标准： (自2000年12月开始国家对建筑工程施工质量验收统一标准作了修改，取消了工程质量优良等级要求，仅有合格标准规定，为避免以后就工程质量发生争议，如优良等级评定的标准，工程增加费的支付问题，建议工程质量标准约定为合格) 2.1 除本合同另有约定外，其组成及解释顺序如下： 1 1本合同条款及明确本合同条款的补充协议,合同与补充协议发生冲突的，补充协议优先适用； 2 本工程的询标往来文件、答疑纪要 3 乙方投标文件及其附件； 4 招标文件； 5 施工图纸和 (地方）确定的到本合同签字之日止的调整工程造价的有关规定；（建议删除，该内容可以在询标纪要或在本合同中或在补充协议中约定，而

3、且工程造价调整的有关规定一般应在合同中约定） 4标准、规范和其他有关技术资料、技术要求。 ？另如招标发包的，还有中标通知书，该材料是否需要作为合同组成部分。 2。2 当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，双方协商解决；双方意见仍不能一致时，按本合同“争议条款的约定解决. 3.1 本工程合同工期为 天，开工日期为 年 月 日，竣工日期为 年 月 日(开工日期以开工报告中确定的日期为准）。 (开工日期和竣工日期有其特定含义，不等同于施工日期，施工日期仅是实际进行施工的期限，而竣工日期却包含了施工单位提交竣工报告,建设单位组织竣工的时间，对施工单位要求更高一点，所以计算合同工

4、期时应以开工日期和竣工日期为依据。) 3.2 因以下原因造成工期延误,经甲方确认后,工期相应顺延： 1甲方未能按协议的约定提供图纸及提供具备开工条件的施工场地； 2一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工连续超过8小时； 3不可抗力; 4工程设计变更和工程量增加的；（建议增加此条，工程设计变更在施工过程中是较为普遍的现象，如因设计变更其他原因确实导致工程量增加2 的,允许顺延工期是比较合理的,同时对这种情况顺延工期程序上作出限制，也是有利于建设单位对工期顺延的控制) 3.3 乙方在3.2款情况发生后14天内，就延误工期以书面形式向甲方提出报告，乙方未在情况发生后14天内提出工期顺延申请的，视为

5、无需顺延工期。甲方在收到报告后14天内审查所有情况并就事件性质确定实际顺延工期天数，逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意顺延工期。 3。4 非上述原因，工程不能按合同工期（此按期就是指合同工期加签证工期）竣工的，乙方应承担违约责任,向甲方支付违约金并赔偿由此而造成的损失。延误天数在 天以内(含 天），每延误一天，乙方按合同价款的 （比例如千分之三）向甲方支付违约金；延误天数 天以上,每延误一天，乙方按合同价款的 （如千分之五）向甲方支付违约金。甲方有权在工程进度保证金中扣除乙方应支付的工程逾期违约金.(合同是平等主体之间签订的,合同中尽量避免使用“罚款而应表述为违约金)此赔偿费的支付并不能解

6、除乙方应完成工程的责任或本合同规定的其他责任。（建议删除，不约定也是如此） 3.5 双方对工期争议时，按本合同“争议”条款的约定解决。(此条款是多余的） 甲方驻工地代表 4.1。1甲方代表应按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于甲方代表未能按合同约定履行义务造成工期延误，甲方应承担延误的责任，并赔偿乙方有关损失，顺延延误的工期. 4.1。2甲方向乙方发出的任何书面形式的函件，若有涉及到金额的指令或联系单,须经过相关部门签字并加盖公章（必须明确部门的名称如甲方工程部，此公章为单位公章还是部门公章应明确）方为有效. (我们认为确认工程量的联系单同样也要有签字盖章，工程量

7、是工程价款确定的根本，而且联系单往往都是相互的,并不仅限于甲方向乙方发出，建议3 本修改为“工程施工过程中,涉及确认工程量变更、工程价款变更及工期顺延等内容的联系单，需经甲方工程部负责人或授权人员签字并加盖单位公章。”） 4。2 乙方驻工地代表 4。2.1乙方如需要更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知甲方,并征得甲方同意.后任继续行使合同文件约定的前任的职权,履行前任的义务。 5.1 提供具备施工条件的一些准备，即完成施工现场“三通一平”工作； 5.2向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实性、准确性负责; 5。3办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停

8、电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明乙方自身资质的证件除外)； 5。4 确定水准点与座标控制点，以书面形式交给乙方,进行现场交验； 5.5 组织乙方和设计单位进行图纸会审和设计交底； 5.6 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作、承担有关费用; 5。7 施工中需乙方提请甲方确认的材料、施工工艺、技术标准及洽商等，应在乙方申报后3天内予以签复（施工过程中乙方提请要求甲方确认的材料非常多，包括工程量变更、价款变更在内，所以此处必须明确几项需在3天内确认的具体材料名称）（需要市场询价的材料可适当延长）。 5.8 组织生产协调会，及时签发

9、工程指令及工程洽商。（甲方的口头指令应在2天内补充书面指令下达乙方）. 6。1 进场前7天内，向甲方提交工程详细施工进度计划及场地布置计划，并按甲方确认的施工进度组织施工。 4 6.2 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知甲方，乙方承担由此发生的费用，乙方未按规定办理相关手续而造成的罚款由乙方负责. 6。3 已竣工工程未交付甲方之前,乙方负责已完工程的保护工作,保护期间发生损坏、失窃，乙方自费予以修复； 6.4 保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款； 6.5 遵守杭

10、州开元房地产集团有限公司及现场工程管理规定； 6。6 妥善保护好施工现场周围建筑物、构筑物、设备、地下管线等不受损坏，妥善保护它方面劳动成果，因施工导致周围建筑物、构筑物、设备、地下管线等受到损害的，由乙方承担赔偿责任。(建议增加此内容） 6。7 甲方有证据确认乙方的项目经理及技术负责人无法胜任本职工作的，为保证施工现场安全及工程质量，一经甲方提出乙方应在3天内更换不称职者，不更换的，乙方应按2000元/人.天向甲方支付违约金。 6.8乙方项目经理、项目技术负责人必须参加每周工作例会，因故不能参加的，应提前一天向甲方提出书面申请并委托相应有权人员参加获得批准后其本人方可缺席，否则，乙方向甲方支

11、付违约金 元/人？次。 6.9 参加各类施工协调、配合会，由于工地交叉施工引起的问题，有义务进行配合协商解决，服从甲方现场总协调作出的决定。 6。10本合同规定的工程项目，未经甲方书面批准，乙方不得将任何工程项目分包或转包给第三方,若经确认有未经甲方批准的第三方施工单位进场施工,甲方有权解除合同并没收履约保证金，乙方承担由此造成的一切损失。 6.11施工中乙方不得对已批准的工程设计擅自进行变更，因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。 5 6.12乙方在施工中发现的问题或发生的变更应本着“文来文去”的原则,乙方的要求、请求、通知应以书面形式由乙方代

12、表签字后提交给甲方指定的资料员签收生效. 6.13 本工程需向相关部门办理的手续（建议明确手续内容）由乙方自行负责。 7.1 工程质量 7.1.1双方约定的工程质量等级为“ ”且达到设计效果，硬质铺装质量 园林景观铺装标准。（该条款中可约定需达到的国家标准的具体名称.) 7.1.2乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表的检查检验，为检查检验提供便利条件。 7.1。3因乙方原因达不到质量标准，由乙方负责返工直至符合要求并承担返工费用，工期不予顺延.返工后仍不能达到约定质量，乙方承担违约责任。 7.1.4因甲方原因达不到约定质量，由甲方承担返工的

13、经济支出，工期相应顺延。 7。1。5双方对工程质量有争议时，按本合同“争议”条款的约定解决。 7。1。6工程具备隐蔽条件或达到协议约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知书甲方代表验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在甲方代表限定的时间内修改后重新验收.若乙方不进行自检直接通知甲方验收的，乙方应向甲方支付2000元/次的违约金，一经发现，发生三次的，乙方并应更换质检员。 8 8。1 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，

14、并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全措施，6 消除事故隐患。由于乙方安全措施不力导致安全事故或质量事故发生的，由乙方自行承担所有责任。 8.2 乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用. 8。3 乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时应当采取安全防护措施。施工前由乙方向甲方提出安全防护措施，经甲方代表认可后实施，防护措施费用由甲方？?承担。 8。4 发生重大伤亡及其他安全事故的，乙方应按有关规定立即

15、上报有关部门并通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用. 8。5 甲方乙方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。 9.1 工程具备竣工验收条件,乙方按国家和 (）有关规定,向甲方提供完整竣工工程资料及竣工验收报告。 9.2 甲方收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用. 9.3 甲方收到乙方送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。 9。4 工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后通过验收日期。（对竣工日期的确定，最高人民法院司法解释有了新的规定,合同约定应和法律规定相一致） 9。5 因特殊原因,甲方要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。 7 10.1 本合同采用固定价格加可调价格合同相结合的方式，乙方投标文件中“ 投标答疑会回复”（附件一）作为固定