《交通设施施工合同的范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《交通设施施工合同的范本（11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 交通设施施工合同的范本撰写人：_日 期：_交通设施施工合同的范本甲方：乙方：甲乙在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上经与乙方友好协商，就甲方委托乙方进行施工工程达成一致意见，特签订本合同，以资信守。第一条 工程概况1、承包方式：总价包干2、承包内容：乙方包钢结构的材料、制作、生产运输、安装。第二条 工期1、工期：工期初定为天，以甲方通知乙方进场时间为准。2、乙方除了要满足合同总工期要求外，还应满足甲方的阶段性工期要求，工期拖期损失、缺陷责任期、保修期按甲方与乙方签定的合同文件由乙方负责。第三条 质量要求及验收标准1、钢结构工程乙方应按照(钢结构设计与施工规程)进行设计选材、制造和安
2、装。2、钢结构工程乙方应按照相应的国家规定进行设计，生产和安装。3、乙方应严格保证材料质量，加工产品严格检验，检验记录留厂内备查，出厂产品附备查验文件。4、乙方设计图纸需及时提交甲方确认后方能制造安装。5、所有钢结构表面必须作防腐处理。二底漆二面漆。6、乙方对钢结构的使用性和安全性能负责。第七条 、验收和资料：(一)验收1、工程竣工，乙方自检通过后报甲方组织验收，并以竣工验收为准。2、乙方所使用的材料必须符合甲方确认的施工图及本合同材料明细表的要求，所有进场材料应具有产品合格证及品牌证明并经甲方验收通过。若提供的材料不满足要求，乙方应无条件退换、返工，由此给甲方造成的损失由乙方负责。3、工程完
3、工后，乙方应绘制竣工图和提供有关工程验收资料，竣工图上应注明各种标志的数量及规格并经甲方严格审定。双方签字后，双方在现场核点工程数量及检查工程质量，经双方及业主办理签字验收手续后，乙方按甲方规定负责办理工程移交工作。第四条 工程价款及付款方式1、本工程价款采用固定综合包干单价(包税金)计，预算总价款为人民币元(大写)。2、付款方式：和业主付款同步。甲方付款付至工程总价款_%时将不再支付，余款作为保修金。在保修期届满10个工作日内甲方会同业主组织复检并办理保修终结手续，甲方在按合同约定扣除保险期间应由乙方支付的各项款项和违约金后向乙方结清。3、税费：甲方付款给乙方时，乙方须先提供工程所在地区有效
4、的等值发票。4、交工验收中的缺陷责任期内的缺陷处理由乙方负责，费用由乙方承担5、若甲方需在本合同约定的标的或工作量以外委托乙方完成一定工程或工作量，应以正式书面形式将具体工作范围、价款、完成时间、付款进度等主要内容通知乙方。没有甲方正式书面委托而进行的工程或工作量，甲方不予结算。第五条 保修期1、保修期为年，自乙方通过业主验收并取得该部门验收证明之日起计。2、保修期内非因不可抗力或甲方人为发生的损坏，均由乙方无偿更换。3、保修期内，乙方必须及时处理甲方提出的质量问题。凡因乙方施工造成的质量问题，乙方于甲方通知送达之日起3天内，应无条件予以维修。否则，甲方有权另派施工队伍施工、保养，一切费用在保
5、修金内扣除，超出保修金的部分，甲方有权向乙方追偿。第六条 双方权利、义务(一)甲方权利、义务1、按合同规定，及时支付工程款和进行结算。2、及时组织审核乙方的设计、施工等有关图纸和工程竣工验收。3、对工程进度、工程质量进行监督检查，参加材料报验、样板验收、组织工程的初验，接乙方书面竣工验收通知组织竣工验收。4、接乙方提供工程进度报表后及时审批并确认工程施工进度，并按合同约定支付合同款项。(二)乙方权利、义务1、严格按照设计施工图纸组织材料，生产和安装。并做好自检工作，确保质量和进度。2、接受甲方工地代表的质量监督和管理，发现问题及时纠正。因制作安装等方面的原因造成的质量、安装事故，由乙方负责，返
6、工费用自理。3、严格遵守安全操作规程，劳动保护等有关规定，严格遵守治安条例，做到文明施工，并对施工的可靠性、安全性负责。4、乙方应处理好与其他在建专业施工队伍的关系，保证施工场地的清洁卫生符合相关环境卫生管理的规定，做到工完场清。5、乙方在施工过程中损坏甲方现场的其他工程成品或半成品，乙方应赔偿给甲方。6、乙方与其员工之间的一切劳动纠纷由其自行负责，由此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。7、分项工程施工完成，乙方进行自检合格后应以书面形式(按甲方要求的格式)通知甲方验收。通知包括验收的内容、验收时间和地点。甲方验收合格后，乙方方可进行下一道工序的施工。验收不合格，乙方在甲方限定的时间内整改后重
7、新报验。第七条 违约责任1、若乙方全面实际履行合同义务而甲方逾期付款的，每逾期一日，按应付而未付款的万分之二向乙方支付违约金。2、乙方未能在合同约定工期内通过竣工验收或逾期取得业主验收合格证明的，每逾期一日，按工程预算总价款的千分之五向甲方支付违约金。逾期超过_日，甲方有权解除合同，乙方除应支付上述违约金外，还应按工程预算总价款的_%向甲方支付违约金。3、甲方依据本合同约定行使解除权的，乙方所有人员、设备必须在甲方解除合同书面通知送达之日起三个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的所有工程资料，并在此期限内与甲方共同签证已完成的工程量。未经甲乙双方共同签证的工程量不得再要求结算。甲方在上述期限
8、过后有权安排新的施工单位进场施工。4、乙方不按时进场开工，在甲方书面通知送达后的_日内仍不进场施工的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程预算总价款的_%作为违约金，造成甲方工期延误或或造成甲方其它损失的，乙方应予赔偿。5、乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位，甲方有权解除合同，乙方应按工程预算总价款的_%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的一切损失。第八条 其它1、本合同未尽事宜，由甲乙双方友好协商，协商不成由甲方所在地法院裁决。2、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，一份报业主备案，每份均具同等法律效力。本合同自双方签字、盖章之日起生效。甲方：_ 乙方：_法定代表人：_ 法定代表人：
9、_(或授权签约人)：_ (或授权签约人)：_日期：_年签订施工合同的注意事项?一、关于发包人与承包人：1、发包方需要满足两方面内容：主体资格，即建设相关手续是否齐全。例：建设用地是否已经批准?是否列入投资计划?规划、设计是否得到批准?是否进行了招标等。履约能力即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。2、承包方需要满足的内容有：资质情况;施工能力;社会信誉;财务情况。承包方的二级公司和工程处不能对外签订合同。上述内容是体现履约能力的指标，应认真的分析和判断。二、合同价款应注意：1、“合同价款”的填写，应依据住建部规定，招标工程的合同价款由发包人、承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书
10、内约定。非招标工程合同价款由发包人承包人依据工程预算在协议书内约定。2、合同价款是双方共同约定的条款，要求第一要协议，第二要确定。暂定价、暂估价、概算价、都不能作为合同价款，约而不定的造价不能作为合同价款。三、发包人工作与承包人工作条款应注意：1、双方各自工作的具体时间要填写准确。2、双方所做工作的具体内容和要求应填写详细。3、双方不按约定完成有关工作应赔偿对方损失的范围、具体责任和计算方法要填写清楚。四、合同价款及调整价款应注意：1、填写合同价款及调整时应按通用条款所列的固定价格、可调价格、成本加酬金三种方式，约定一种写入本款。2、采用固定价格应注意明确包死价的种类。如：总价包死、单价包死，
11、还是部分总价包死，以免履约过程中发生争议。3、采用固定价格必须把风险范围约定清楚。4、应当把风险费用的计算方法约定清楚。双方应约定一个百分比系数，也可采用绝对值法。5、对于风险范围以外的风险费用，应约定调整方法。五、工程预付款条款应注意：1、填写约定工程预付款的额度应结合工程款、建设工期及包工包料情况来计算。2、应准确填写发包人向承包人拨付款项的具体时间或相对时间。3、应填写约定扣回工程款的时间和比例。六、工程进度款条款应注意：1、工程进度款的拨付应以发包方代表确认的已完工程量，相应的单价及有关计价依据计算。2、工程进度款的支付时间与支付方式以形象进度可选择：按月结算、分段结算、竣工后一次结算
12、(小工程)及其它结算方式。七、材料设备供应条款应注意：1、应详细填写材料设备供应的具体内容、品种、规格、数量、单价、质量等级、提供的时间和地点。2、应约定供应方承担的具体责任。3、双方应约定供应材料和设备的结算方法(可以选择预结法、现结法、后结法或其他方法)。八、违约条款应注意：1、在合同中首先应约定发包人对通用条款中的预付款、工程进度款、竣工结算的违约应承担的具体违约责任。2、在合同中应约定承包人对通用条款违约应承担的具体违约责任。3、还应约定其它违约责任。4、违约金与赔偿金应约定具体数额和具体计算方法，要越具体越好，具有可操作性，以防止事后产生争议。九、争议与工程分包条款应注意：1、争议的解决方式是选择仲裁方式，还是选择诉讼方式，双方应达成一致意见。2、如果选择仲裁方式，当事人可以自主选择仲裁机构。仲裁不受级别地域管辖限制。3、如果选择诉讼方式，应当选定有管辖权的人民法院(诉讼是地域管辖)。4、分包的工程项目须经发包人同意，禁止分包单位将其承包的工程再分包。十、关于补充条款：1、需要补充新条款或哪条、哪款需要细化、补充或修改，可在补充条款内尽量补充，依次按顺序排列。2、补充条款必须符合国家、现行的法律、法规，另行签订的有关书面协议应与主体合同精神相一致。要杜绝“阴阳合同”。第7页共7页 范文仅供参考 感谢浏览
