建设工程施工合同书(5篇)

《建设工程施工合同书(5篇)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程施工合同书(5篇)（21页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、建设工程施工合同书承包方（乙方）：根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定， 结合工程的具体情况，签订本合同。第一条 工程项目（一）工程名称：。（二）工程地点：。（三）工程内容：层栋，建筑面积平方米，其它。（四）承包范围：按甲方提供的工程施工图纸规定内容：。（五）乙方分包工程：由乙方分包的工程必须另签合同。（六）承包方式：。第二条 工程造价（预算或概算）人民币大写：万元，其中土建万元，安装万元。工程造价在乙方编出工程预算书送达甲方三十天内审复，逾期视作同意，并 按审定的预算造价为调整合同造价。第三条 工期（一）按定标规定工期为天（日历天），自年月日至年月日竣工验收止。实际开

2、工期以甲方办妥本合同第七条 规定的建设批 文，办妥城监标牌，送达乙方之日起天内起计，并以双方现场管理代表签字为 准。（二）开工前天，在具备施工条件下乙方向甲方发出开工通知书，每个单项工程工期的起止日期为。在履约过程中，根据变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可后调整，以此 确定竣工日期。如甲方提出赶工。第四条 工程质量标准和保修期（一）工程质量标准按国家现行施工规范验收规范。（二）工程保修按建设部有关规定执行，保修期为一年，其中安装工程半 年。保修期自竣工验收签字之日起计。第五条 材料设备供应（一）工程所需：材料及设备由方采购供应至场地（仓库）。（二）

3、工程所需：材料及设备由方采购供应至场地（仓库）。（三）材料设备应附有出厂合格证明。如一方对材料设备有异议，应进行检 验。如检验合格，检验费用由持有异议一方负责，否则由采购方承担。（四）工程材料和设备差价的处理办法：。（五）施工中，由于工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲方 需按材料设备的实际采购价格，回收全部不适用的材料和设备，或经乙方同意， 由甲方给予适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。第六条 工程款支付和结算（一）甲方将工程款按本条款规定划入乙方帐户：；帐号：o（二）根据中国人民建设银行有关规定，甲方在合同生效后天内，按以下规 定额度向乙方预付备料款：1、建筑工程按当年

4、计划工作量 35；2、安装工程（包括设备安装，水电安装）按当年计划工作量（扣除设备价 值）的 40；3、。（三）工程款支付方式：1、工程进度达到50以前（保括 50），按每月完成工程量付（收）进度款；当工程进度累计超过 50时，每次按当月完成工程工作量的付（收）款。2、工程累计进度达到_时，按合同工程量付（收）款；进度达到时付（收）款_；进度达到时付（收）款；进度达到时付（收）款_，其余工程进度款由备料款抵充，余额_待验收后结算，万元待保修期满后天内付清。每次付款期限均在乙方提交工程进度表或竣工结算文件给甲方和经办银行审查后天内支付，如到期未提出书面异议，则视作同意，乙方可根据建设银行审定的数

5、额，请求办理支付进度款或 结算款。第七条 双方责任（一）甲方责任：1、办理施工报建、临时场地、占用道路等报批手续。提供本工程建设、等有 关部门的批文复印件一套给乙方。开工前天完成“三通一平”，接水、电源，同时向乙方提供施工图纸份，机电设备安装图份及有关资料份，地质勘探报告份，（其中包括竣工用图套）。2、开工前天完成由甲乙方和设计方参加的施工图会审。3、审核乙方编制的工程预算计划，并在接到预算之日起的三十天内（特殊工 程六十天内）回复乙方，以此审定的工程预算为调整合同造价，作为向乙方支付 工程备料款和进度款的依据。4、对乙方在施工时发现设计错误提出的意见，甲方应在收到书面通知的天内 会同设计方进

6、行处理并签证。因此而发生的增加费用（包括停工、返工、窝工、 人员和机械调迁、材料配件积压的实际损失）由甲方承担，并调整合同造价。5、委派为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更，工程期间的质量验收及其他事宜。6、如工程中途停建、缓建或设计变更以及设计错误造成返工，甲方应采取措 施弥补或减少损失，同时经有关部门审定后赔偿由此而造成乙方的停工、窝工、 返工、倒运、人员和材料积压等的损失。7、组织对工程竣工验收和办理竣工结算。8、在竣工验收后的保修期内，因使用不当引起的工程质量问题，其返修费用 由甲方负责。（二）乙方责任：1、收图后，在开工前天内完成施工图会审，在天内编制工程预算送

7、甲方审查，编制施工组织设计和材料、设备进场计划并送甲方。2、按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火责任人，物件 堆放整齐，道路畅通。凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并 报告甲方及有关部门。4、做好施工原始记录。每月（季）度施工计划和完工报表，如不按时报送， 甲方不予支付工程进度款。甲方（盖章）：乙方（盖章）：住所：住所：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：电话：电话：_传真：传真：邮政编码：邮政编码：_签订地点：签订地点：年月日 年月日建设工程施工合同书（二）甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法的有关规定，结合本项目的具体情况，经双 方协商，签订本合同，共同遵守。

8、第一条 概况1、项目名称：2、项目地点：3、项目内容：综合布线系统施工和测试，辅材和线管线槽的采购、安装铺设。第二条 工期1、本项目的施工期限为合同签订后的个工作日。2、遇到下列情况之一者，经甲方审核批准后，工期可做相应调整。2.1、重大设计变更（指设计功能改变、在关键线路上的改变）造成的工期变化，并经甲方书面确认;2.2、双方书面确认的计划工期改变;2.3、不可抗力因素。第三条 承包方式和造价1、承包方式：包工包料（具体内容参见工程设备报价清单）。2、项目总造价：人民币（大写）：（）。工程施工信息点数、单价及材料报价清单为合同附件，项目最后造价按实际施工工程量结算。第四条 付款方式、结算方式

9、（一）付款方式1、在合同签定后，甲方向乙方支付合同总价的_%，即人民币（大写）。（）；3、完工并经甲方验收合格后的三个工作日内甲方支付到乙方合同总价的_%,即人民币（大写）。（）；（二）结算方式：1、乙方已根据甲方的需求进行评估和整合整个布线工程所需材料及工作量， 本合同总价为工程综合材料及施工费用总和。2、若甲方需求有变更时，工程施工时发生增项部分，合同总价报价清单已有 的项目按报价清单中单价乘增项部分工程项目数量。如合同总价报价清单中没有 的项目则按甲乙双方协商后经签证后的单价为结算依据。该计算原则适用于工程 施工时发生减项部分的计算。第五条 材料供应1、材料供应：施工前乙方提供材料经甲方

10、审核、认可后，方可使用。2、采用新型材料和代用材料时，乙方须在甲方的书面签字确认后方可进行使 用。第六条 甲、乙双方责任（一）甲方责任1、为乙方的施工提供必要的便利条件，并协调水源、电源，提供材料的合理 堆放场地，协助乙方顺利进行施工。2、按合同规定及时支付工程款项。3、指定项目负责人一名，负责与业主及相关协作单位的协调工作，为乙方提 供可持续施工的作业面，并负责平时乙方增、减项的签证。4、组织本工程项目的竣工验收。（二）乙方责任1、按合同规定按时完成并交付该工程。2、严格按照甲方与最终用户确认的施工图纸施工。3、负责本合同附件明确的材料采购、保管、运输、安装、保修。4、接受甲方和当地安全质量

11、监督部门的监督。5、因乙方的过错造成工程有质量问题时，经甲方确认后，乙方必须在三天内 采取有效措施纠正，并承担由此造成甲方的经济损失，承担相应的法律责任。6、在合同履行过程中，双方有异议应及时协商解决，未经甲方同意乙方不应 随意停工或借故拖延工期。7、服从甲方施工现场的一切规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造成 的损失和罚款。8、负责施工场地的安全防火，文明施工，施工工人人身安全及卫生等工作。第七条 工程项目及设计的变更、修改甲方因最终客户需要，作出设计变更 时，应书面通知乙方，经确认后签证，若由此导致工程延期的，工期应当顺延。 在施工过程中若甲方提供的施工内容及图纸与投标内容及图纸不同处

12、，按实际情 况作增项或减项处理，由乙方提出书面报告，乙方协助甲方共同经业主及监理方 签证确认。第八条 工程质量1、乙方必须严格按施工图纸及说明和有关操作规程精心施工，工程质量必须 符合设计要求，达到施工图说明和国家颁发的现行施工验收规范的验收标准。2、本工程承包范围内所有的单项工程的质量，均达到国家或行业的质量验收 评定标准。双方如对工程质量有争议，请质量监督部门仲裁，仲裁费用及因此造 成的损失由责任方承担。第九条 竣工验收1、工程竣工三天内，乙方将全部有效的技术档案资料二份，送交甲方，确定 验收日期，并组织进行验收，验收合格之日即为竣工日期。验收不合格，乙方应 在甲方的限期内进行整改，再实行

13、验收，并以最后验收合格的日期作为竣工日 期。2、工程验收应以施工图纸、图纸会审记录、有关设计变更的书面文件、国家 颁发的施工及验收规范和质量检验标准等为依据。3、隐蔽工程在验收通过前不得封闭。第十条 违约责任（一）甲方违约责任甲方不按规定支付工程款，乙方除有权要求甲方支付工程款外,另外每日按尚 未支付的项目款项的千分之三向乙方支付违约金。（二）乙方违约责任1、乙方不按规定按时完成该工程，甲方除有权要求乙方完成该工程外，另外 每日按合同总价的千分之三向甲方支付违约金。2、工程施工过程中发生质量事故或乙方使用的设备、材料如质量不符合设计 要求、行业标准或国家标准的，甲方有权让乙方返工整改，并由乙方

14、承担由此而 引起的一切经济、法律责任。3、合同履行过程中若出现乙方严重违反合同重要条款，甲方有权终止合同， 并终止支付未结算的工程款。第十一条 合同争议遇人力不可抗拒的自然灾害损失，由甲乙双方友好协商解决，协商不成，则 由市经济合同仲裁委员会裁定。第十二条 工程保修工程竣工验收合格之日起半年内为保修期。保修期内如发生工程质量的问 题，由乙方免费按甲乙双方商定的限期进行维修，设备保修期按照中华人民共 和国三保法严格执行工程完工后两年内乙方应为甲方提供免费维护服务。第十三条 不可抗力甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通 报不能履行或不能完全履行合同的理由，并向对方提交

15、有关主管机关证明材料， 根据实际情况允许延期履行、部分履行或者不履行合同，决定部分或全部免予承 担违约责任。第十四条 其它1、合同签定当天内，甲方向乙方提供本项目施工图纸，乙方严格按照甲方提 供的施工图纸施工。因乙方原因导致的质量、安全、人身死亡事故，由乙方自行 承担相关责任，因此而引起甲方连带损失的，由乙方做相应赔偿。2、因甲方原因导致工程停工或工人窝工的，甲方按每日按合同总价的千分之 三做相应补偿。3、本工程施工过程中，所有线管线槽的楼板开孔和开孔的破坏修补、管道开 挖和铺管及回填复绿等工作内容均不在本合同工程实施的工程量范围之内，合同 价款中也不包含以上的工程量报价。4、本合同未尽事宜，由双方协商解决，可另行签订补充协议。补充协议作为本合同一部分，与本合同具有同等法律效力。5、本合同自签订之日起生效，在竣工结算、甲方支付