《工程内部承包合同书样本(8篇)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程内部承包合同书样本(8篇)（40页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、工程内部承包合同书样本发包方：_(以下简称甲方) 承包方：_(以下简称乙方)为了确保工程质量、安全生产、便于管理、明确责任，甲乙双方本着平等自愿、互惠互利的原则，双方协商一致达成如下条款：一、工程名称、地点：定边县姬塬中心小学，在乡政府所在地。二、工程承包范围和内容：基础(不包括开挖、回填压实机械，只配合人工铺滩)、主体，扫地出门。不包括防水涂料、门窗、楼梯扶手、油漆、岩线。三、工程期限：自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工。四、承包形式、价格：劳务承包。按照实际建筑面积计算，每平方米145(壹佰肆拾伍)元。五、工程管理1.乙方在本工程的保证质量、安全生产、文明施工、治安管理方面为第一责任人
2、。2.乙方在本工程内外所发生一切债权债务由乙方自负，甲方不负任何责任。3.乙方不得将本工程转包。六、结算与付款办法1.结算：竣工验收后按照实际建筑面积结算。2.付款：在进场付适当生活费，其余分部分项按进度付款。基础完成出0付_%进度款，一层封顶付_%进度款，二层封顶付_%进度款，三层封顶付_%进度款，四层封顶付_%进度款，装饰抹灰完毕付_%进度款，其余款中扣除_%保修费，剩余部分本承包工程竣工交验后一次付清。七、乙方职责1.熟悉图纸照图施工，建设单位如有变更必须有文字变更书或建设单位住工地代表签证。必须乙方签收为准。_本工程质量按照建设单位合同要求执行，本承包工程竣工后一次验收交工，如达不到交
3、工标准，论责任承担一切经济及法律责任均由乙方承担，甲方不负连带责任。3.应按照施工验收规范及质量检验评定标准进行施工，如施工中出现质量问题，及时向甲方如实反映，并论责任甲乙方各承担一切返工费用和建设单位的罚款。如甲方材料不合格，乙方有权拒用。4.加强安全生产和文明施工的管理，建立健全组织机构，责任到人。_对施工现场作业人员要搞三级安全教育，作业人员上岗前要培训。特殊工种作业人员要有上岗证件。6.必须贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针，坚持“管生产，必须管安全”的原则，严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的“三违”现象存在。7.要定期对施工现场作业人员进行安全生产教育，大力宣传安全生产
4、的重要意义。预防、控制和消除职业病危害，保护员工健康，确保工程项目的安全生产。8.应维护好相关的安全生产设施、设备和器材，使其处于完好状态，施工用电和机械操作必须专人管理专人操作。9.施工现场所有工作人员，作业人员必须正确佩戴安全帽。10.严格控制施工现场、粉尘、落地灰浆、废渣等造成环境污染，施工现场要有专人清理建筑垃圾由甲方配车并及时外运。施工部位作业人员要做到活完料尽场地清。11.现场材料分类堆放，道路平整、排水畅通，另设甲方负责，设立围墙大门，要有专人看护。甲乙双方各负其责。12.甲方负责整理本工程资料。13.服从当地政府的行政领导，尊重当地群众的民风民俗。14.服从建设单位和甲方的技术
5、指导和工程质量、安全生产的监督，接受甲方的业务领导和检查，并按月向公司报送进度表由甲方技术员负责，安全生产月报表。15.因乙方违章指挥，违反劳动纪律造成一切工伤事故，均由乙方承担经济赔偿责任和法律责任，甲方不承担连带责任。16.甲方发出质量安全隐患整改通知乙方未按要求及时整改的每次乙方向甲方支付违约金_元，继续不改的甲方责令停工整顿。八、工程所用周转设备、机械设备、工具、机电设施、安全防护设施等均由乙方自带，甲方负责搬迁费用。九、未尽事宜，双方另定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。十一、本合同有效期至本工程竣工验收后，经济手续结清除工程质量终身
6、负责制外，其它的自动失效。十二、本合同自双方签字之日起生效。1.甲方提供乙方施工用图三份。2.必须提供答到三通一平(水通、电通、路通、场地平整)。3.如有变更必须出变更单，乙方收到签字后认可。4.甲方必须提供施工材料(如有停工代料现象，甲方必须付给乙方人工工资及一切经济损失。5.如有停电、雨天、气候干扰不能施工则顺延工期。6.临时设施建筑(围墙工棚)由甲方负责。甲方签字：_ 乙方签字：_年_月_日 _年_月_日工程内部承包合同书样本（二）甲方：乙方：根据公司目标管理制度精神，遵循市场项目工程责任管理原则，公司实行单个工程项目组织实施个人负责制。为明确双方职责，保证工程质量、安全、工期、成本控制
7、和合理效益目标的实现，甲、乙双方协商同意共同遵守以下条款：第一条：项目工程基本情况及要求1、工程名称：2、工程地点：3、工程范围：4、工期：5、工程质量：6、实施部门：责任人：第二条：甲方职责与权利1、公司委派负责与发包方的联系协调，监督工程质量和工期，负责本工程项目的施工组织管理工作。2、负责提供工程设计图纸，协助乙方办理施工注册手续。3、负责审查项目部的具体施工组织方案(质量安全措施、工期进度安排)。4、监督中间验收和竣工验收，审定工程结算。5、乙方必须服从公司统一管理，若损害公司利益和信誉，或将工程转包他人，或偷工减料对工程质量不负责任，公司调查核实后将终止与乙方合同，并按建筑法追究承包
8、人的相应责任。第三条：乙方职责与权利1、服从公司统一管理、遵守公司规章制度、维护公司利益和信誉。2、负责办理项目工程施工注册事宜。3、全面负责项目工程现场施工的组织实施工作，切实做好安全与技术交底、图纸会审、施工队伍组织、施工方案与施工预算编制，材料计划与施工进度计划的编制，质量控制与安全措施以及文明施工等工作，做到施工现场有条不紊，整洁有序。4、认真做好项目工程的材料计划、保管、供应工作。根据设计和业主要求，认真做好市场调查，确保材料质量与合理价格，严禁使用伪劣材料，主要建材要先复检后使用，对特殊材料的采购和使用必须遵守国家法律的程序进行。5、负责组织调配好施工机具，随时进行检测，保证工程的
9、顺利进行，对于特殊机械(国家规定属于特种项目、作业类)的租赁、使用，乙方必须依照国家法律规定与有资质的公司签订好租赁、安全等合同后，并经检测备案合格方可进行使用。6、严格执行施工规范，认真做好施工日志和质量与安全检查记录、材料复检、分部分项、工程报验、签证等工作，组织中间验收和竣工验收，编制工程竣工决算，同时要认真做好工程资料的整理、完善、收集和保存工作，工程竣工后，上交公司存档。7、严格遵守安全操作规程，负责施工从业人员劳动意外保险和工程的安全防护设施，随时对施工队伍进行安全教育和守法教育，杜绝安全事故和偷盗、赌博、打架斗殴等违法违纪事件。若发生安全事故和违法事件，承担由此产生的全部费用和责
10、任。8、负责协调和施工现场管理中与业主、工程监理及相关部门的关系。接受业主、工程监理和职能部门的监督检查，切实做好自检自查工作，检查中发现的问题及时整改。9、必须同意按发包方提出的_条件修建，并附承诺书。第四条 、工程承包慨况：1、工程内容以_建筑设计有限公司设计的施工图为准，建筑面积约_平方米，若有更改，以甲方设计部门的更改通知为准。2、住宅、营业房、车库为砂浆墙顶面;楼梯间、营业房、外挑阳台、天棚面均为水泥砂浆打底防瓷面层，排水、空调孔预留由乙方负责，室内不安装内门;3、外墙面及外墙保温材料：门窗、栏杆、卷帘门由甲方负责，但乙方必须无条件配合甲方。甲方以每栋为单位施工期限为一个月，否则超期
11、将计费给乙方。4、每个幢号的施工期为_个月，从每幢号开工之日起计算，因不可抗拒因素和非乙方原因引起的工期延误，工期顺延;5、各幢号的开工日期由甲乙双方协商决定并相互签字确认。6、工期提前或延误，甲方按每幢每日_元标准向乙方计发奖金或处罚金;工期延误到_日及以上的，甲方有权单方面终止合同，乙方自接到甲方终止合同通知后，三个月内必须退场，并不得因此向甲方主张任何权利;若乙方在规定期限内不退场而造成甲方损失，乙方承担赔偿责任。7、质保金甲方按工程总价款5从应付工程款中预留;8、乙方所留存于甲方处的保修金不计息，一年保修期满后，甲方向乙方退还保修金的50，剩余的保修金三年保质期满后退还乙方。9、该土建
12、工程造价按设计图所确定面积计算(最终以房管所测定的建筑面积为准，车库以实测面积为准)。根据施工图纸及设计变更、现场签证、政府及相关部门文件等相关工程结算资料。建筑材料价格以甲、乙双方现场签字确认价格为准。按_年四川省建筑工程计价定额系列，三级二档计费，在双方认可的工程总价基础上让利_后作为工程承包结算总价。乙方按建筑面积每平方米_元整向甲方交纳工程管理费。10、乙方应按建筑面积每平方米交纳工程保证金。工程施工进行中甲方将按工程进度在二层封顶完工退其保证金三分之一;主体封顶完工退其保证金三分之一;在脚手架拆除完工退余下的三分之一.11、该工程施工所用砂、石子材料，施工中由甲方统一供应，按建筑面积
13、每平方米元结算，砂、石子材料款作为拨付款。12、乙方应保证施工现场符合有关规定，建筑残渣由乙方清理干净。13、乙方应负责工程的竣工验收，甲方应提供甲方负责的部分工程的基本资料。乙方必须将每幢号的竣工备案资料完整的交予甲方及时办理备案手续。14、甲方保证施工场地的水、电，并满足施工所需负荷和容量，施工所用的水、电费由乙方负责交纳。15、若因甲方不按时拨款，工期顺延外，超期三日以上甲方还应当赔偿乙方停工待料的损失。16、工程付款方式：、工程款暂按_元/平方米计价，最终以实际工程款办理结算。、以现金拨付方式：每幢施工在一层封顶后，由甲方拨付工程总额_%的价款;三楼封顶后由甲方拨付工程总额_%的价款;
14、五楼封顶后由甲方拨付工程总额_%的价款;主体竣工后甲方拨付工程总额_%的价款;竣工验收后乙方将全套备案资料及备案证书交与甲方，一个月内甲方拨付工程总额_%的价款;三个月内甲方拨付工程总额_%的价款，剩余的_%作为房屋质保金。其中另10的工程款由砂、石材料款作为拨付工程款在主体完工以实际用量结算并支付差额。乙方拨付工程款时，必须开据正规税务建安发票。乙方负责工程涉及的一切税费。交税后的票据原件报送回公司财务科统一核算管理。17、工程主体完工后，乙方最迟应在主体验收竣工后十五个工作日向甲方交付完整的竣工备案资料及质量验收报告。甲方与乙方在幢号竣工验收后十五日内办理幢号结算。18、对承包范围内的工程
15、实现质量保修，其保修办法按国务院_号令建筑工程质量管理条例中第六章第四十条(一)、(二)、(三)、(四)款执行。在保修范围内和保修期限内发生的质量问题，乙方应履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。不履行保修义务或拖延履行保修业务的，按国务院_号令建筑工程质量管理条例中第六十六条执行。第五条：奖罚1、乙方必须严格履行合同，保证工程质量、工期、安全，如未完成工程和发生安全质量事故甲方将按工程总额建筑面积每平方米伍元作为处罚。2、乙方不能履行合同，造成工程质量、安全事故、并拖延工期，甲方按工程总额视情节轻重给予_%的处罚，并向有关部门申报停止其资格，注销其证件。第六条：争议1、争议的解决程序：先协商、后调解、再起诉。2、争议的解决方式：甲、乙双方协商_建设主管部门调解_人民法院判决。第七条：合同的终止与变更1、本合
