《工程施工劳务作业承包合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程施工劳务作业承包合同（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、工程施工劳务作业承包合同发包方：_(下列简称甲方)承包方：_(下列简称乙方)根据?中华人民共和国民法典、?中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等自愿、公平和老实信用原那么，就_项目劳务作业承包事项协商一致，签订本劳务作业承包合同，双方共同遵照执行。一、项目概况：1、项目名称：2、项目地点：_。3、承包方式：4、承包范围及内容：二、项目工期1、本项目的工期从_年_月_日至_年_月_日，总日历天数_天。2、乙方应无条件执行甲方的进度方案安顿(包括新调整的进度方案)。3、因刮风、下雨雪、停水、停电等客观因素造成停工以及乙方无故窝工、返工等均由乙方自行安顿好工作，工期不顺延，
2、如由此给甲方造成损失乙方还应承当赔偿责任。三、承包价款及支付方式1、承包价款按建筑面积每平方米_元计算，总承包价款暂定为_元。(1)_楼：_、_元/=_元。(2)_楼：_、_元/=_元。(3)_楼：_、_元/=_元。2、承包最终价款以项目竣工决算面积为准。3、支付方式：甲方按乙方的项目进度以生活费的名义向乙方支付项目款，具体支付日期及数额由甲方确定，项目竣工验收合格后甲方向乙方支付的项目款应到达项目款总额的80%，残余20%的项目款作为乙方的质保金，在项目竣工验收一年后由甲方向乙方支付。四、项目质量规范及验收乙方所承包项目范围内的项目质量必须到达五、材料供给及质量要求应由甲方所提供的材料，甲方
3、需按进度要求保质保量供给，但乙方需提前五日提供所需材料的明细及进场时间方案，否那么由此造成的损失由乙方承当。六、双方责任和权利(一)甲方的责任和权利1、甲方负责及时提供所需施工图纸、技术资料、技术交底、平安交底等。2、甲方负责必须保证整个项目所需用的各种材料。3、甲方对承包工作质量、项目进度、平安生产、文明施工有监督、检查、查究乙方违约责任的权利，对违反本项目工程管理制度行为的和项目质量、平安生产达不到规范，甲方有要求乙方承当违约责任的权利，乙方如由此给甲方造成经济损失，甲方有权要求乙方予以赔偿。4、乙方固定技术力量达不到合格规范，甲方有权与乙方解除本合同，并要求乙方随时退场。5、乙方不服从工
4、程部工作安顿、施工管理，平安文明施工管理或项目工期、质量达不到工程部的质量工期要求，甲方有权与乙方解除本合同并要求乙方退场。6、乙方施工所需的手头工具由乙方自理。大型机具场内水平垂直运输，由甲方无偿提供应乙方使用。乙方对甲方提供的机具应妥善保管使用，并办理领用签证手续，假设丧失损坏，均由乙方照价赔偿。(二)乙方责任和权利1、遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方的相关规章制度，做好平安、文明施工、环境和职业健康平安、劳动爱护等工作。2、严格按照设计图纸、施工验收标准、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保项目质量到达约定的规范，对本合同劳务承包范围内的项目质量向甲方负责;根据业主或甲方的
5、方案要求(包括调整后的方案)，合理组织，科学安顿作业方案，投入足够的人力、物力、保证工期;承当由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。3、乙方的技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，特殊工种必须有特种作业操作证，否那么由此给甲方造成损失的应由乙方进行赔偿。4、服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、平安生产、文明施工、环境爱护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完项目局部的成品爱护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承当由此引起
6、的一切经济损失及各种罚款。6、按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。7、按国家政策规定与每个务工人员签订?劳动合同、交纳社会保险并按合同所约定的条款支付务工人员工资及相关待遇，出现劳务纠纷、工伤及劳动平安事故等均由乙方自行承当责任，甲方不承当任何责任。8、为其施工人配备必要的劳动爱护和平安防护用品(如平安帽、平安带、工作服、手套及其它相关的防护用品)。9、在甲方未能按时拔付项目款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。10、乙方因违章操作，违章指挥造成质量事故，必须返工，其返工造成的人工、材料、机械等损
7、失费，由乙方无条件赔偿。七、违约责任：1、本协议一经签约，双方须共同遵守，不得违约。任何一方无充沛条件违约或毁约，支付守约方合同总价5%的违约金。2、乙方应未按本合同约定按时完工的，每逾期一日按项目款总额的1%向甲方支付违约金。3、乙方应严格按照合同约定的平安质量规范施工，如因质量未能到达验收规范的，乙方按承包的总面积_每平米5元向甲方承当违约责任。如因质量不合格造成返工的，材料费、人工费均由乙方负责，由此给甲方造成损失的，乙方还应承当赔偿责任。4、乙方对施工预料应采取措施及时清底回收利用，不得浪费，否那么乙方应按以上材料款的30%向甲方承当违约责任。5、由于甲方原因导致乙方无法再进行施工，乙
8、方有权要求甲方赔偿损失，结算清所完成的项目费用，并退还保证金，要求退场终止合同。6、因甲方材料不到位、资金不到位等原因给承包方造成经济损失的，由甲方承当相应的赔偿责任。八、争议的解决方式：甲、乙双方在履行合同过程中发生争议，可自行协商解决，协商不成的，可向该项目所在地_法院提起诉讼。九、合同的效力本合同自双方代表人签字、盖章后生效，至全部项目作业内容竣工验收、项目价款结清后即失效。十、未尽事宜，由甲乙双方另行签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。十一、本合同一式两份，甲方、乙方各执一份。甲方(签字/盖章)：_代表人：_身份证号：_联系方式：_乙方：_ (签字/盖章)代表人：_身份证号：_联系方式：_签订时间：年_月_日
