《epc总承包合同协议(29篇)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《epc总承包合同协议(29篇)(73页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、epc总承包合同协议(29篇)总承包合同范文1甲方:乙方:依照民法典、中华人民共和国建筑法及其相关法律,地方行政法规和甲方公司的要求,根据建筑工程质量管理条例的规定等,双方遵循平等自愿,公平合理,诚实守信的原则,双方协商出以下条约。一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、工程总占地面积: 亩。4、建筑规模:以甲方的图纸和所有设计为准。5、资金来源、企业方自筹。6、工程价格:按河北_年定额计算,以一级取费计算。并结合河北当地,人工、材料,按河北发行的信息价调差近行计价结算。7、工程总价约:十亿左右,以最后预结算为准。二、总承包方式注:包工包料,另建设施工,三通一平,包质量、施工安全、施工机械
2、、文明施工和所有装修水电弱电消防,整个工程内的环境绿化路道,包括所有资料等,车间机械调试通过内机械甲方负责。三、合同工期1、本工程工期 个工作日,阴雨天和人力不可抗拒的天气,双方作以记录,工期顺延。2、本工程开工时间,以甲方的自筹资金,第一笔到位,甲方在_日内立即以书面通知乙方施工组进场,进行前期工作准备,甲方图纸到位,手续完工,立即进行了主体工程开工。四、甲方义务1、甲方在乙方进场时应交与整个工程区里的地下资料,以免施工时破坏到地下文物和古董及国家电线电缆和管网。2、甲方负责确保乙方进场开工后周边村民来闹事的纠纷,协调解决。3、开工时要做到工程区内的地无纠纷,也免影响乙方施工。4、乙方进场前
3、,甲方交与乙方所有的施工图双方近行图审,便于施工无错。五、乙方义务1、乙方必须按图施工,确保工程质量。2、要做到工程先自检过,通知甲方近行监督检验才进行第二步工作。3、必须接受各级领导的指示,和指导工作。4、文明施工,确保整工地的环境整个工地整洁、有顺序。5、在施工中要自检查是否有安全隐患,一但发现应立即停工,并马上排除一在继续施工。6、乙方签完合同后,应早准备进场工作和组建好,有素质的一流施工班组和一流的工程队伍,接到甲方通知应立即交施工组资料,并即时进场。六、质量标准1、本工程也合格工程准。2、本工程质量验收标准,按国家验收标准为合格。七、工程结算方式1、结算依据,甲方所提供的图纸和变更资
4、料和图纸会审纪要,例会纪要,工程联系、设计中有明暗示参见的图集以及甲方和监理单位审批通过的施工方案,甲方发下的变更通知,隐蔽工程验收记录、相关资料,已审批通过必要的相关措施报告和工程签证等为依据,进行工程造价的编制计价结算。2、结算条件:按_省_年定额结结算,结算期间按当时定额信息站发行的新行调差定额执行。3、人工与材料价的调整。(1)人工费的调整按_省相关职能部门的文件执行调差。(2)材料的调差,材料的价差调整按施工当月_省定额站颁布布发的建筑工程河北建筑工程材料信息月刊执行调差。(3)_省建筑工程材料信息月刊中没有的材料,以甲、乙双方询价确定的市场价执行材料价差的调整。八、工程款的支付方式
5、1、本项目所有工程乙方不用垫资,甲乙双方签订完合同,甲方通知乙方进场时拨给乙方零进设施费,按合同总价的百分之 %,计算的零建设施工费,乙方进场主体工程开工时,机械材料进场 天内甲方再拨给乙方材料备料款,按合同总价的百分之 %的备料款。2、工程进行中每月的实计工程量,进付款的百分之 ,付款时间,每月 号申报进度表为准,次月 号付款,依此类推。3、总工程款的结算付款,最后的工程款通过甲方和有关部门,工程验收后, 天内付到总工程款的百分之九十五,还有百分之与预留保修金,工程保修期_年,保修时间到甲方应无条件付给乙方预留的保修金,如在保修期内出现工程质量问题,乙方应即时处理维修。如果乙方接到通知未即时
6、处理,甲方自行维修处理的,维修金甲方扣多少,乙方必须接受,保修期满_年无质量问题,无息全部付清尾款。4、此工程乙方不用垫资,经甲乙双方协商,在总工程款下浮中百分4%个点。九、双方事宜1、在施工过程中,甲乙双方随时保持联系,互相交换意见以以确保工程捏和工程进度。2、乙方如有发现图集有误差不能擅自作主更改,应立即与监理和甲方联系处理,包括(施工中验收和隐蔽工程验收),工程变动在内。3、监理和甲方处理并给予乙方处理的书面通知和签字的书面手续,以免造成工期延误和影响工程质量。4、为了工程质量和进度,打造出一流工程形象,希望双方紧密配合、团结,互相遵守。十、特别约定1、甲乙双方签订本合同后,甲方不得在将
7、本项目工程与他人在签订合同,若甲方将本项目在与他人签订合同,乙方有权向甲方要求损失补偿,和前期跟踪本项目的一切费用。2、乙方必须认真组建好施工组,并按甲方的指导进行施工,接受甲方和监理的正确指导意见。十一、保密要求本合同自签署生效之日起,合同双方合作的全过程,内容工作方式方法,以及因签订本合同或履行本合同而获知他方的任何商业秘密和本项目的有关秘密应严格保密,不得向第三者泄密,因一方泄密造成对方损失的,由泄密方承担所有损失赔偿。十二、适用法律1、本合同履行适应中华人民共和国法律、法规所管辖,不适应其它国家的任何和法律法规和规定。2、如果签署本合同后,有新的法律法规,行政法规颁布后的,按新的法律执
8、行。十三、争议解决方式1、任何因素让本合同引起的或与本合同有关争议的应通过双方有好协商解决。通过协商仍不能解决争议时,双方约定以下列(2)方式解决。(1)向_省仲裁委员会提起仲裁。(2)向工程所在地人民法院提起诉讼。2、在争议仲裁和提交法院期间,除提交争议的事项所影响的义务外,双方应继续履行其它在本合同内的规定义务和行使权力。十四、违约责任1、如因乙方的工程质量出现问题,所造成返工的,甲方不以给延工期,如果出现严重工程质量问题的造成工程停工,法律问题的乙方自行承担所有责任。2、如乙方的工程过程中,乙方无工程质量问题,甲方未按时支付工程款造成停工的,由甲方债权负责,并给与乙方的损失补偿。十五、合
9、同生效1、本合同自双方签字盖章后生效。2、本合同直到履行完义务终止。3、本合同以中文文本实行,其它文字无效。4、本合同未尽事宜双方约定另行签订补充合同,补充合同与本合同同样据有法律效力。5、本合同一式四份,甲乙双方各执二份。合同订立地点本合同双方约签字盖章后生效。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日总承包合同范文2甲方:乙方:依照民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。1、工程名称及地点:2、工程承包内容及范围:(1)变电站一般土建工程
10、:施工图设计中变电站站址范围内的基础及电缆沟开挖、基础混凝土的浇筑、道路平整、站内绿化工作。(2)变电站建筑工程:主控楼、高压配电间、办公楼等主要建筑物的土建工作及装饰工作;变电站围墙、大门的土建工作。(3)变电站辅助设施工程:全站照明、给排水、通风、空调、消防、防雷接地等辅助设施建筑及安装工作。(4)变电站安装工程:变电站主辅设备的安装、设备交接试验、单体调试、系统调试。(5)线路工程:至送电线路架设;全线基杆塔组装及附件安装;全线基杆塔基础开挖及浇筑;杆塔接地;线路参数测试等工作。(线路全长公里)(6)通信工程至光纤通信线路架设工程。(线路全长公里)(7)系统试运行。(8)用于工程实体的设
11、备、装置性材料、消耗性材料的采购。以上工程内容的细项最终以甲方审定的概算书或工程量清单相对应的条目为准。3、工程承包方式:本工程由乙方进行施工总承包。4、工程合同金额:人民币整。(项目建设所需的备品备件购置、管理车辆购置、工器具办公生产生活家具购置以及甲方生产职工培训及提前进场费用等均未包含在此合同价格内。)5、工程质量要求:单位工程合格率100%,整体工程达到优良标准。6、工程工期要求:开工日期为_年_月_日,竣工日期为_年_月_日,合同工期天。7、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。8、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支
12、付的款项。9、本合同包括:(1)协议书(2)专用条款(3)通用条款10、本合同订立时间:_年_月_日,合同订立地点:。本合同经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别加盖本单位公章(或合同专用章)后生效。11、本合同一式捌份,其中正本贰份,双方各执壹份;副本陆份,双方各执叁份。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日总承包合同范文3(发包人名称,以下简称发包人 )为实施 (项目名称),己接受 (承包人名称,以下简称承包人 )对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。1.本协议书与下列文件一起构成合同文件:中标通知书;(2)投标函
13、及投标函附录;(3)专用合同条款;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)己标价工程量清单;(8)其他合同文件。2.上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。3.固定合同价:人民币(大写) 元( 万元)。4. 工程范围:5.承包人项目经理:6.工程质量符合国家现行所有强制性建筑条文,其他安装、市政、建筑工程施工质量检验和评定标准以及其他工程建设方面的规范。国内没有相应标准、规范时的,开工前提供发包人制定和发布的相关标准。7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。9.承包人应按照监理人指示开工,施工总工期 个月。10.本协议书一式拾贰份,发包人柒份,承包人伍份。11.合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日返 epc总承包合同协议 篇19 甲方:乙方:一、 20_年6月1日甲乙双方签订了三年物业管理承包合同,合同期从20_年6月1日-20