《花园工程承包合同范本（标准版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《花园工程承包合同范本（标准版）（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 花园工程承包合同范本【本文档格式word版可参考可修改编辑】甲 方：*单位或个人乙 方：*单位或个人签订日期：*年*月*日签订地点：*省*市*地 花园工程承包合同范本花园工程承包合同项目名称：建设地点：合同编号：建设单位：（以下简称甲方）施工单位：（以下简称乙方）签约时间： 年 月 日签约地点根据_、建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合本工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。第一条 工程概况（一）工程名称： 私家花园工程。（二）建设地点：（三）工作内容：约100平方米环境绿化工程，具体工作详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。第二条 工期该项目工程总工期18天。开工时间从甲方
2、批准的开工报告次日起计。（一）如遇下列原因工期顺延：1、 未及时签审施工图纸和施工组织计划；2、 设计变更；3、 甲方未能按期提交施工场地；4、 连续4小时遇雨和停水、停电；5、 未按合同规定时间拨付工程款项；6、 遇不可抗拒因素。（二）竣工验收：1、 甲方在收到乙方竣工报告的5日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算；2、 若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再次验收程序同上款。第三条 工程合同总价及支付方式（一）结算依据：1、 依照1999年颁布的全国统一建筑工程基础定额重庆市基价表中土建、水电、装饰、园林、安装等相关定额执行，劳动_费按c级取费，工程类别按定额说明执行。
3、定额缺项部分由乙方报价，双方共同确定价格后按实计算；小品项目按市场价定价；2、 甲方签审的施工图、施工图预算以及未计价材料确认价；3、 甲乙双方签署的工作签证单以及涉及调整（更改）部分变更通知书；4、 竣工图。（二）合同金额：1、 本合同暂定造价6万元；2、 工程竣工验收后按实结算。（三）合同金额的支付时间：1、甲方在乙方进场后一周内，向乙方支付合同总金额的15%作为的备料款。2、工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总额的40%；3 、工程竣工验收后一个月内办理竣工结算，结算办理完成后三个月内甲方付至结算价的95%，余额5%作为质保金，保活期到后支付3%，保修期满后甲方付清余款。第四条 关于设
4、计调整（更改）本工程涉及设计调整（更改）工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同原则第三条进行增减。第五条 质保期（一）质保期：从递交竣工报告后的第七日起算。保修期按建设部_年第80号令执行，普通植物保活期半年，贵重植物（1000元以上）保活期为一年，工程的其它部分保修期为一年。（二）成活率：植物管护移交时按行规达到 %的成活率。第六条 双方的责任（一）甲方责任：1、保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电；2、合同签定后三日内审定乙方的施工组织计划及施工图，并以书面形式通知乙方；3、负责协助办理施工的各项进场手续；4、负责协调现场各施工单位间的关系；5、若施工变更
5、应以书面形式通知乙方；6、按合同规定时间按时付款。（二）乙方责任：1、按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工；2、接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理；3、注意与外装饰单位施工现场的配合工作；4、文明施工，安全生产，确保工程质量，按期完工；5、负责施工中的成品保护。第七条 甲、乙双方现场代表及责任（一）甲方施工负责人：现场代表：（二）乙方施工负责人：土建：绿化：现场代表：（三）甲方代表作为现场签证代表；乙方代表作为接受甲方书面通知的代表。第八条 材料的认定及采购（一）乙方应按设计要求对材料自行采购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。（二）设计材料变更须经
6、设计单位和甲方共同认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。第九条 违约责任（一）甲方违约责任：1、甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失；2、甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应采取措施补救或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失；3、甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总额的 向乙方支付逾期违约金。（二）乙方违约责任：乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一日，按合同总额的5向甲方支付违约金。第十条 争议解决方式在合同履行中，双方因履行合同发生争议，应协商解决。协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。第十一条 本合同经双方签字盖章后生效。第十二条 未尽事宜，双方协商解决。第十三条 本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：法人代表： 法人代表：委托代理人： 委托代理人：年 月 日如需要请下载第7页，共7页
