《2023电梯安全管理协议》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023电梯安全管理协议（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、Word 电梯安全管理协议电梯平安管理协议 总包单位： (以下简称甲方) 分包单位： (以下简称乙方) 为加强施工现场平安管理，爱护职工的人身平安、健康和国家财产，爱护施工现场的顺当进行，依据中华人民共和国劳动法、中华人民共和国建筑法、建筑安装工程承包合同条例等一系列标准规程，双方就本工程施工平安生产达成如下协议： 双方应共同遵守平安生产许可证条例、建设工程平安管理条例、平安生产法、劳动法等一系列有关平安生产的法律法规，严格执行建设部标准JGJ5999建筑平安施工检查标准等一系列标准规程。为贯彻“平安第一，预防为主”的方针，依据国家现行的有关法律、法规以及湖北省、武汉市地方有关规定，为明确双方
2、的平安生产责任，确保施工平安，特鉴订本平安管理协议。 第一条 分包基本状况 1. 工程概况： 工程名称： 工程地点： 2.分包内容(范围)： 3.工期： 工程项目施工期限：年月日至年 月 日。 其次条 双方共同遵守的内容 1、甲乙双方必需仔细贯彻国家、湖北省、武汉市和上级劳动爱护、平安生产主管部门颁发的有关平安生产、消防工作的方针、政策，执行有关劳动爱护法规、条例和规定。 2、甲方双方都应有平安管理组织体制，包括抓平安生产领导、各级专职和兼职的平安干部，应有平安操作规程。 3、依据工程项目内容和特点，甲乙双方应做好平安技术交底，并有交底的书面材料。施工期间，乙方指派史国保同志负责本工程项目的有
3、关平安、防火及其它工作; 甲方指派 周五兵 同志负责联系、检查督促乙方执行有关平安、防火规定及施工过程;甲乙双方应常常联系，相互帮助检查和处理工程施工中有关平安、防火工作，共同预防事故的发生。 4、甲乙双方的有关领导必需仔细对本单位职工进行平安生产制度及平安技术学问教育，增加法制观念，提高职工的平安生产思想意识和自我爱护力量，督促职工自觉遵守平安生产纪录、制度和法规。 第三条 甲方的负责和义务 1.对乙方进场施工人员开展常常性平安教育活动，准时宣扬、贯彻企业和上级平安生产、文明施工、劳动爱护等方面的制度与规定。 2.各级平安部门和人员对平安实行监督检查。遇有重大危急隐患有权指令停工，限期整改。
4、对违章者、事故责任者有惩罚权。 3.公司各级工程管理部门，对不听从平安管理或连续发生事故的分包单位，有权终止劳务合同，其损失由分包单位负责。 4.负责检查平安措施的落实状况，对盲目施工和损失平安设施的进行教育或惩罚，直至清退。 第四条 乙方的负责和义务 1.乙方在签订平安协议后，应自觉地向暂住地的公安、派出所机构办理暂住登记手续，并向 江岸 区(县)城建办(建设局)安监站、劳动局劳动爱护检察部门办理施工登记手续。 2.乙方应在施工前向甲方供应营业执照、资质证书、税务登记证、组织机构代码证、平安生产许可证、建设行政主管部门备案登记证明和前三年因工伤亡事故记录的平安资质证明资料。 3.乙方应明确本
5、单位各级人员的平安生产责任，同时配齐专职或兼职平安员(50人以上设专职平安员至少1人，50人以下设兼职平安员至少1人)，仔细履行各级人员的平安生产职责。 4.乙方应依据工程特点，合理支配身体素养、技术水平、平安意识都符合要求的人员上岗，严禁使用童工。 5.乙方必需为施工人员供应符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育施工人员根据使用规章佩戴、使用。 6.乙方要组织施工班组乐观开展班组周平安活动和班前平安活动，加强平安教育，提高职工平安意识和劳动爱护技能，保证全部员工具备必要的平安生产学问。 7.乙方不得私自破坏甲方供应的各类平安防护设施，确因施工需要拆除的防护设施，必需经甲方项目部平
6、安员同意后方可拆除，在下班前应将防护设施恢复。 8.乙方应严格根据施工现场临时用电平安技术规程(JGJ462022)要求正确用电。必需严格根据甲方指定的电源正确使用，且应严格根据三相五线制(TNS)的规定用电，不得违反“三级配电、三级爱护”，“一机、一闸、一漏、一箱”的用电规定。 9.乙方不得违章指挥或强令工人冒险作业，也不能强迫工人连续作业太长时间，并且应根据有关规定做好职工的劳动爱护工作，同时做好季节性的平安防护工作。 10.对甲方人员违章指挥或可能危及人身平安、财产损失的指挥，乙方有权拒绝。 11.特种作业必需执行国家制定的特种作业人员平安技术培训考核管理方法，经省、市、地区的特种作业平
7、安技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证;中、小型机械的操作人员必需按规定做到“定机定人”和持证操作;起重吊装作业人员必需遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作;严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。 12.进场人员须符合用工条件及总包方使用要求，所报人员名册应与实际相符，不得擅自更换。人员需调换时，应提前通知总包方，经同意后办理有关手续，严禁私招乱雇。 13.仔细落实平安技术交底，并依据作业环境进行有针对性的二次平安交底，教育施工人员严格遵守操作规程和平安管理制度，正确使用劳动爱护用品，提高自我爱护力量。 14.听从总包方管理，对违章和隐患问题接受经济惩罚，按时交纳
8、罚金，并依据问题的详细状况实行整改措施。 15.对总包方担心全、不文明的指令有权拒绝，在危及人生及设备平安时，有权实行停工措施，要求总包方供应符合平安生产的条件和平安措施。 第五条 平安管理交底 1、施工前，乙方应组织召开管理、施工人员平安生产教育会议，并通知甲方托付有关人员出席会议，介绍施工有关平安、防火等规章制度及要求;乙方在施工期间，必需严格遵守甲方平安生产、防火管理的各项规章制度;接受甲方检查、指导，双方应督促施工人员严格遵守、仔细执行。 2、在生产操作过程中的个人防护用品，由分包方自理，甲、乙双方都应督促施工现场人员自觉穿、戴好防护用品。在施工过程中，乙方需要甲方派员帮助施工，应向甲
9、方提交申请报告，经甲方批准后派员帮助，乙方对甲方派出人员进行平安教育后，才能允其上岗，并对平安负责。 3、甲乙双方的人员，对施工现场的平安爱护设施、平安标志和警告牌均不得擅自拆除、变动。如的确需要拆除变动的，必需经工地施工负责人和甲乙双方指派的平安管理人员的同意，并实行必要的、牢靠的平安措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责。 4、甲乙双方必需严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工如必需采纳明火加热的防冻措施时，应取得防火主管部门
10、同意，落实防火，防中毒措施，并指派专人值班。 5、贯彻“先订合同后施工”的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同以外的施工任务，乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由擅自方负责。 6、贯彻“谁施工谁负责平安”的原则。施工作业人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故(包括施工方责任造成对方人员、他方人员、行人伤亡等)，由施工方负责。甲方应帮助供应人道主义救济，乐观帮助处理突发事故和爱护现场，做好善后工作， 第六条 平安事故处理 1.发生因工伤亡事故，按事故调查组的责任认定进行处理。属分包责任或工人违章操作等非总包方缘由所发生的事故，均由分包方担当全部事故责任及对其伤者和家属
11、按有关规定进行经济赔偿; 2.分包方发生伤亡事故后，不分负责属于哪一方，其伤者的详细善后工作均由分包方负责支配和处理。 3.发生死亡、重伤事故，无论其责任属于哪一方，均由总包单位统一报告。 第七条 争议 在本协议执行期内，若发生争议或纠纷首先由双方协商解决，无法达成全都时在工程所在地劳动管理部门申请仲裁或有管辖权的人民法院提起诉讼直至最高人民法院。 第八条 其它 本协议壹式贰份，甲、乙双方各执壹份。本协议作为合同正本的附件经双方签字、盖章生效，甲、乙双方必需严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方担当一切损失。 甲方代表： 签字( 盖章 ) 乙方代表： 签字( 盖章 ) 联系电话： 联系电话： 年 月 日 年 月 日 7 / 7
