《小型建筑工程合同模板集锦六篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《小型建筑工程合同模板集锦六篇（34页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、本文格式为Word版，下载可任意编辑小型建筑工程合同模板集锦六篇 工程建筑合同模板。 在人们越来越相信法律的社会中，开展工程工程前一般需要签订建筑工程合同进行约定。在传统民法上，建设建筑工程合同属承揽合同之一种，因此签订合同前要尽量让双方认可，达成双赢。那么，你知道有哪些常见建筑工程合同吗？为满足您的需求，合同圈我特地编辑了“小型建筑工程最新合同模板，仅供参考，欢迎大家阅读。 小型建筑工程最新合同模板(篇一) 甲方（发包方）：_ 乙方（承包方）：_ 甲、乙双方遵循平等自愿、公允和诚恳信用原则，双方就甘_水暖分项工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。 一、工程名
2、称：_ 二、工程地点：_市回旋路 三、工程承包内容及范围： 1 、乙方负责依照设计图纸、变更文件规范要求验收标准，玻璃幕墙的制作、安装、保证正常使用。 2、施工所需各种材料、加工机械设备、各种工具均由乙方自理。 四、工程工期： 1、开工日期：_年_月_日；竣工日期：_年_月_日工程总日历天数：3天 2、施工过程中，如因人力不可抗拒等原因工期相应顺延； 五、工程质量及材料要求： 1、各种材料下料、制作安装，接头位置、焊接等均应符合规范要求。如不按要求发现一点罚款5元。 2、对现场监理提出的问题应立刻安排人员处理，严禁拖延或不整改。 3、如某部位存在严重问题，须返工的罚款3元。 4、若返工造成延误
3、工期的除按上述第4条罚款外，如对下道工序的工种造成停工，停工的工人人工费由乙方赔偿。 六、工程价款：伍佰伍拾元平方米；（：55元2）（按实际面积进行结算） 七、工程价款的拨付及结算方式： 1、工程款的支付： 1）、乙方施工人员及型材全部进场后由业主付三万元工程款 2）、全部工程安装完成验收合格后由业主付至全款的95%，留5%作为工程质保金。 2、在工程施工过程中除本合同约定的工程款外乙方不得再产生其他任何费用；如因工程设计变更造成工程量增减，按相关规定进行相应增减。分项分部工程人工费小于1元的不予增加工程款，人工费大于1元的由现场管理人员确认签字后按预算定额直接费进行结算，不计取任何其他费用。
4、 八、考核验收：本合同甲方要求在以下方面对乙方进行考核后方可决算： 1、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。如因乙方违章操作造成的一切伤亡事故，发生的任何费用均由乙方承受。 2、工程质量：坚持工程质量标准，严格依照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求。 3、工程所使用材料必需经甲方、监理认可，否则不得使用。 5、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。 九、甲方责任： 1、组织有关人员对乙方进场施工
5、作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。 2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。 3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。 4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿等问题，并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。 5、依照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。 十、乙方责任： 1、听从甲方对整个工程的运行计划指挥。按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。 2、如乙方需要，生活用品及炊事用具由乙方自理。 3、材料进场时，由乙方卸料，协同甲方工程部收
6、料人员共同验收，核对材料的合格证、标牌、规格、数量，并按材料的规格不同，有序、合理的堆放整齐，做好防锈保护工作。 5、乙方必需将废料堆放入池，做好工完料净场地清工作。 6、本工程所需的机械及劳动防护用品全部费用由乙方承受。 7、本班组在其相关工序开始前和终止后，与其工序相关的班组必需办理相关交接检手续 8、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资，乙方必需按月将工人工资发放，如乙方迟延支付工人工资甲方有权直接扣除乙方工程款支付给工人。 9、严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。 1、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守甲方的各项管理规定。 十一、违约责任：
7、1、当发生以下状况之一时，甲方应承受违约责任： （1）甲方不按约定核实乙方的工程量、或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程款尾款时，应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利息； （2）因甲方原因延误工期超过_日的，应向乙方支付怠工费，并顺延延误的乙方工作时间。 2、当发生以下状况之一时，乙方应承受违约责任： （1）乙方因自身原因延期交工的，每延误_日，应向甲方支付本合同总价款%的违约金； （2）乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求，乙方应赔偿甲方材料损失费、工具、机械租赁费以及因工期延误给甲方所造成的所有损失； （3）乙方不履行或不按合同约定履行义务时
8、，应向甲方支付合同总价款2%的违约金，如给甲方还造成其他损失也应予以赔偿。 3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承受上述违约责任后仍应继续履行合同。 十二、本工程甲方委派同志为现场负责人，乙方委派同志为现场负责人，共同负责履行本合同的各项约定。 十三、争议：甲、乙双方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地法院提*讼。 十四、本合同一式两份自签定后即生效，至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。 甲方（签章）：_乙方（签章）：_ 工程负责人_现场负责人：_工程负责人：_ 地址：_地址：_ 电话：_电话：_ _年_月_日_年_月_日 小型
9、建筑工程最新合同模板(篇二) 发包方：_（以下简称甲方） 承包方：_（以下简称乙方） 根据中华人民共和国合同法和有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，本着平等自愿、互惠互利的原则，就乙方为甲方投资建设厂房事宜达成如下协议： 1、甲方提供土地一宗，由乙方投资为甲方建设厂房及厂房内外地面、供排水等配套设施（以下简称建筑工程）。 2、该土地位于_，四至为：东至_，南至_，西至_，北至_，使用年限为_年。甲方对该土地享有所有权和使用权。 3、甲方保证该建筑工程符合某市土地利用总体规划、年度建设用地计划和城乡规划、建设工程开发年度计划等要求。如需办理相关手续或需经有关主管机关批准，甲方保证手续齐全
10、并获得批准。 4、甲方对建成后的建筑工程享有所有权。 5、该建筑工程设计由甲方负责，乙方依照甲方的设计和要求组织某某建筑公司施工建设，施工中的安全责任由乙方负责，甲方全程对施工进度及工程质量进行监视。 6、乙方应当依照该合同约定的土地用途、施工期限、设计和质量标准，组织某某建筑公司进行建设。但是，因不可抗力或者政府、政府有关部门的行为或者动工开发必需的前期工作造成工期迟延的除外。 7、该建筑工程的质量标准应符合甲方的设计图纸要求。 8、该建筑工程应在本合同生效后_天内动工，_天内完成竣工验收工作。如到期未进行验收，视为工程合格，甲方从验收期满之日起按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本
11、。如该建筑工程因质量问题验收不合格，乙方应负责无偿维修，直到验收合格为止。 9、甲方按以下方式支付乙方投资回报和实际建设成本： （1）该建筑工程竣工验收合格后3日内，甲方以不低于实际建设成本的_%支付乙方投资回报。 （2）该建筑工程竣工验收合格后，甲方每年支付乙方_%的实际建设成本，每年的_月_日前一次性全额支付，余款按年_%由甲方向乙方另行支付投资回报，每年的_月_日前一次性全额支付，所有款项在_月_日前付清。 1、该建筑工程因建设引起的质量问题由乙方负责，甲方承受该建筑工程的日常维修维护。因建设质量问题造成甲方或第三方损失，乙方应负责赔偿。 11、该建筑工程验收合格后，因任何一方擅自改变工
12、程主体结构，因此造成的损失由改变方承受全部责任。 12、甲方负责为乙方厂房建设提供良好的外部环境，积极帮助协调乙方在建设过程中遇到的各种问题。在建设过程中，非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到损坏、工程被拆迁、合同不能履行等均由甲方负责，因此给乙方造成的损失甲方应承受全部赔偿责任。 13、工程竣工验收合格后，如工程被闲置、被破坏、被拆迁，甲方仍应按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。 14、如一方违反合同约定，违约方应依照实际建设成本的_%向守约方支付违约金，违约金的支付不影响合同其他条款的效力和履行。 15、本合同所称的实际建设成本是指甲乙双方共同委托的某市以外的有资质
13、的中介机构对该工程造价审计后确定的价格和审计费的总和。审计应在该工程竣工验收合格后3日内进行，审计费用由乙方承受。 16、本合同的签订地在_，凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成，根据_省高级人民法院关于各级法院受理第一审民商事案件级别管辖标准的规定，由_人民法院或_中级人民法院管辖。 该合同一式两份，由甲乙双方各执一份，经双方签盖章后生效。 甲方（公章）：_乙方（公章）：_ _年_月_日_年_月_日 小型建筑工程最新合同模板(篇三) 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 依照中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例、建设工程及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公允和诚恳信用的原则，经双方协商，就本工程施工中的有关劳务提供及其他事项，达成如下协议： 第一条：工程概况 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容： 其次条：承包范围 一、范围内 所有建筑物：（拆除范围详见附图） 二、拆迁上诉所列房屋至地坪，拆除至室外地坪为 第三条：工程工期 一、进场日期： 年
