《水利工程施工合同写作范例_某水利工程施工合同使用_水利工程施工合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《水利工程施工合同写作范例_某水利工程施工合同使用_水利工程施工合同（195页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、该文本为Word版，下载可编辑【】水利工程施工合同写作范例_某水利工程施工合同使用_水利工程施工合同 【.jht868. - 水利工程施工合同】 在这个经济快速发展的情况下，很多公民的维权意识在不断增强，一般开展工程项目前都需要签订工程合同来规范相关事宜。工程合同是指承包人按照要求完成工作并交付工作成果由发包方接受工作成果并支付约定报酬的协议，因此签订合同时要注意真实一致，不可弄虚作假。那么，一份好的工程合同范本都有哪些内容？我收集并整理了“【精品】水利工程施工合同写作范例”，供大家借鉴和使用，希望大家分享！ 发包单位：（简称甲方） 法定代表人： 地址： 承包单位：（简称乙方） 法定代表人：
2、地址： 根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。 第一条：工程地点：_。 第二条：工程内容：_。 第三条：承包方式：乙方包工包料。jht868.CoM 第四条：工程价款及调整 1、工程价款：_元。 2、发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整： （1）甲方代表确认的工程量增减； （2）甲方代表确认的设计变更或工程洽商； （3）工程造价管理部门公布的价格调整； （4）甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失； （5）合同条款以外得其他增减或调整。 第五条：
3、付款方式 1、工程款支付方式：银行转账。 2、工程付款：该工程由乙方垫资，工程竣工后政府安排资金到位，甲方一次性支付工程款。 3、本工程税金由乙方到当地税务部门自行缴纳。 第六条：合同工期 1、双方商定总工期为_天。 开工日期：_年_月_日； 竣工日期：_年_月_日。 2、如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。 （1）甲方不能按合同约定提供开工条件； （2）工程量变化和设计变更； （3）工程款未按时支付； （4）不可抗力（如地震台风火灾等）。 3、由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。 4、乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，
4、反之每提前一天奖励元。但奖罚累计不超过总造价得2%。 第七条：工程质量要求 1、乙方应严格对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，作好质量检查记录，并向甲方递交自检报告。 2、乙方的质量检测机构必须取得省级以上计量认证合格证书，并经州水利工程质量监督站认可，方可从事质量检测工作，检测人员必须持证上岗。 第八条：材料设备 1、本工程所需材料、设备一般由承包方组织供应，按规定需群众投工投劳备运砂石料等，承包方应积极配合。 2、所有材料、设备、成品、半成品均附有合格证，都要经甲方检查验收，签交物资验收合格单，方可进场，已进场的物资未经甲方许可签署出场证书，不得
5、运出场外。 3、已进场的物资，若发现不合格，供料一方必须迅速将其运出场外。 4、没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等，均不得用于本工程，若属材料人员失职或其他原因造成不良后果，由责任一方负责。 第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任 1、甲方： （1）进场前天内，甲方必须将施工现场清理干净。为乙方提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续； （2）负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求； （3）按时支付工程款项； （4）协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工；
6、 （5）组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底； （6）组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作； （7）负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作； （8）组织工程竣工验收工作。 2、乙方： （1）做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况； （2）做好施工安全防范措施，确保施工安全； （3）负责做好材料、设备的采购和保管工作； （4）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外； （5）参加工程竣工验收工作。 第十条：保修 保修期限：工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家
7、规定的保修条款执行。本工程保修期为_个月。 第十一条：工程停建或缓建： 1、因政策调整，人力不可抗力及甲、乙双方之外原因导致工程停、缓建，是合同不宜继续履行，双方应签订工程停缓建协议。 2、工程停缓建后，乙方应妥善做好已完工和已购材料设备器具的保护及移交工作，并将自有机械设备，以及人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件，并支付撤出的一切费用，同时按合同支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。 3、已订货的材料设备器具等款项，由甲方承担，应退货的由订货方负责退货，不能退货的货款和退货发生的费用，由甲方承担。 第十二条：违约责任 1、乙方不能按甲方的质量、安全、进度、文明施工要求施工，甲方有权
8、终止合同。 2、按经济合同法的有关规定，如工程质量不符合设计要求，甲方有权要求乙方对工程限期处理或返工，费用乙方自理。不按甲方意见返工，甲方有权不支付费用。 3、乙方不服从甲方安排、指挥造成的损失由乙方承担，由甲方造成的损失由甲方承担。 4、施工中若发现乙方不能按设计要求和工期组织施工或保证施工质量，进度达不到要求时，甲方有权终止合同，变更施工队伍，由此所造成的损失由乙方负责。 第十三条：纠纷处理 承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向_人民法院起诉。 第十四条：其它 1、如甲方要求变更工程内容，改变安装范围及条件，应征得乙方的同意，
9、并办理书面签证工程竣工验收后按实际工程量结算，否则乙方有权拒绝设计和施工。 2、工程款项必须汇入合同指定的乙方银行帐号，否则因此引起的法律纠纷由甲方负责全部责任。 第十五条：合同生效与终止 本合同自甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。 第十六条：本合同一式_份，其中：甲方_份，乙方_份，均具有同等法律效力。 发包单位： 法定代表人： _年_月_日 承包单位： 法定代表人： _年_月_日 jht868.精选阅读 优秀！水利工程合同范例(590字) 现如今，协议书使用的情况越来越多，一般
10、开展工程项目前都需要签订工程合同来规范相关事宜。工程合同是发包单位和承包单位给双方的一个承诺和保证性的文件，所以制定合同时要遵循等价有偿的原则。那么，您有没有了解过怎么去写一份工程合同呢？以下是我为大家精心整理的“优秀！水利工程合同范例(590字)”，欢迎阅读，希望您能够喜欢并分享！ 水利工程合同【篇一】 建设单位： 承建单位： 为了保质保量完成*村农田水利建设项目，经双方协商达成如下协议： 一、工程概况： 1、 工程名称： 2、 工程地址： 3、 承包范围： 4、 承包方式： 5、 承包工期：工程自 年 月年 月 日完工; 6、 工程总造价： 元 二、施工要求 三、付款方式 日开始至 四、甲
11、方责任 工程完工后，负责资金及时到位，有权派专人对工程质量进行监督。 五、乙方责任 1、及时开工，保证工期，负责工程质量，如无故不能按期完成或达不到合同质量要求造成的损失由乙方全部负责。 2、负责施工人员的安全，如施工中发生安全事故，一切由乙方负责。 3、负责保修一年。 4、承担施工期间的水、电等一切费用。 六、本合同未尽事宜双方协商签订，作为本合同附件，与本合同有同等法律效力。 七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。自双方签字盖章之日起生效。 甲方(盖章) 甲方负责人(签字) 乙方(盖章) 乙方负责人(签字) 年月日： 水利工程合同(篇二) 建设单位：_委员会(简称甲方) 承建单位：_(简称
12、乙方) 为了保质保量完成龙泉庄村自来水建设项目，经双方协商达成如下协议：_ 一、工程概况：_ 1、工程名称：_镇_村自来水改造工程; 2、工程地址：_镇_庄(_自然村) 3、工程内容：_建设底座为6米，容量50立方的水塔一座 4、承包方式：_包工包料 5、承包工期：_ 二、中标总金额： _元，大写_。 三、施工要求 1、工程施工要求：施工单位要严格按照施工图纸进行施工(后附图纸)。 2、为确保工程质量施工单位需按水利工程规范进行施工(主要原材料需甲、乙方共同考察后方可进场使用)。 3、甲方及县有关部门验收时，如工程质量不合格或达不到要求，甲方有权要求乙方撤除并重新施工，直至验收合格为止。 四、付款方式 工程验收合格后，甲方负责协调上级有关部门及时足额拨付工程款。 五、甲方责任 工程完工后，负责资金及时到位，有权派专人对工程质量进行监督。 六、乙方责任 1、及时开工，保证工期，负责工程质量，如无故不能按期完成或达不到合同质量要求造成的损失由乙方全部负责。 2、负责施工人员的安全，如施工中发生安全事故，一切由乙方负责。 3、工程验收后质保期一年。 4、承担施工期间的水、电等一切费
