《三方采购合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《三方采购合同（23页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、三方采购合同三方采购合同1 建设方： （以下简称甲方） 总包方： （以下简称乙方） 分包方： （以下简称丙方） 为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任， 依照 中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。 一、总包服务费：本工程市政工程的总包服务费由建设方支付。 二、工程概况： 工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程承包范围：以工程实际测量记录、工程平面图为准。 三、合同工期： 根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为 天（日历天），自年 月 日开工至 年
2、月 日竣工验收。 四、工程质量： 1、工程质量等级：一次性验收合格为本合同的合约条件。 2、工程质量标准：丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工图要求组织实施，质量必须达到合格。 3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。 4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部责任。 五、合同价款： 合同定价（大写）： 暂定人民币 元整 （小写）： 元，工程款按最后实际工程量结算下浮 结算。 六、决算依据： （XX 版）xx 省建设工程施 本工程套用xx 省市政工程预算定额 、 （XX
3、版）工取费定额 ；材料价格执行 年 月xx 建设工程造价信息（xx 栏），取费标准综合取费按市区三类中间值计取。 七、合同价款调整： 设计变更：工程量增减由业主单位签证后结算。 八、工程款支付： 待工程竣工决算核准后由建设方一次性付清。 九、建设方责任 1、负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。 2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。 十、总包方的工作 1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理（不含质量、技术、进度） 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。 2、负责现场临时水电的统一管理。 3、在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内
4、的施工机械、脚手架等设备。 4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。 十一、分包方的工作 1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。 2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。 3、遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。 4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。 5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。 6、严格按照施工图纸、技术
5、规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。 7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。 8、负责对已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。 9、按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料（包括竣工所需要的资料）及时、完整的提供给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。 十二、违约责任 1、分包单位不配合总包管理，不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。 2、造成总包单位现场设施：临时道路、场地、水电管线的损坏，分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。 3、提供给总包单位的技术资料字迹模糊
6、不清、数量不够，总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保市政工程的验收合格。 十三、组成合同的文件： 1、本工程合同书； 2、施工图纸； 3、工程预算书； 4、规范、标准及其它技术文件； 5、双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。 十四、其他事项： 丙方在施工及保养期限内必须做好安全防范工作，当发生意外事故均由丙方自行负责，与甲、乙方无涉。 未尽事宜，由甲、乙、丙三方协商解决。本协议一式六份，正副本各三份，建设、总包、分包方各执两份，每份具有同等法律效力，自三方签字盖章之日起生效。 兹证明双方签订如下： 建设方（签章） ： 法人代表（或授权委托人）签署： x年x月x日 总包方
7、（签章） ： 法人代表（或授权委托人）签署： x月x日 分包方（签章） ： 法人代表（或授权委托人）签署： x月x日 签订地点： 签订日期：x月x日 三方采购合同2 甲方： 合同编号： 乙方：签订地点： 丙方： 甲方分别向乙方和丙方进行采购，甲方按照实际成品订单数量结付，毛坯问题和加工问题的衔接由乙方和丙方自行衔接处理。 二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限： 铸件应无裂纹、冷隔、夹砂、通道堵塞等铸造缺陷， 气密性测试0.3Mpa气压无渗漏现象。机加严格按照甲方图纸生产，表面应无气孔、明显碰伤、锐边毛刺。对于不合格品产生的相关费用，甲方一律不予支付。 三、交（提）货地点、方式：
8、甲方工厂 。 四、运输方式、到达地和费用负担：由乙方和丙方负责。 五、包装标准：木箱+隔板（可回收）六、验收标准、方法及提出异议期限：货到7个工作日完成验收。 七、结算方式及期限：首次订单，合同生效后，甲方预付乙方毛坯30%，余款货到合格后30天内付清。 八、违约责任、商业保密：丙方未能按合同要求交付货物时及在没有正当理由逾期交付物品时，由每逾一日按 合同总金额的 1% 向甲方偿付违约金。 乙方和丙方承约不得向其他单位泄露有关产品制造生产中的机密，或将样件、产品提供转卖给其他单位。一经发现，甲方有权要求解除合同或继续履行，乙方和丙方应承担违约责任，违约金为所涉金额的100 。 九、解决合同纠纷
9、的方式：本合同发生争议，由三方协商或调解解决，协商或调解不成时由合同签定所在地仲 裁机构仲裁或向签订合同所在地人民法院起诉 三方采购合同3 甲方：四川东泉机械设备有限公司 乙方：成都舜禹贸易有限公司 丙方：成都东泉预应力成套设备有限公司 鉴于： 1. 甲方与乙方已签订购销合同； 2. 丙方具有可靠的信誉。 为保证甲乙双方购销合同的履行，保障甲乙双方权益和规避经营风险，甲乙丙三方经过平等协商，一致达成如下协议： 第一条：交易流程 1丙方必须在甲乙双方签订购销合同后向乙方支付合同总金额30%-50%元（贰拾万整）的货款，购销合同生效； 2乙方在收到预付款后应立即向甲方进行订货； 3货物送达至乙方，
10、丙方在接到甲方付款通知当日，应将剩余部分货款即时支付给乙方，并及时开据购货发票； 4乙方在收到丙方给付的货款后，应即时将货款给付甲方。 第二条：权利与义务 （一）甲方的权利与义务； 1保证购销合同的真实性； 2有权要求乙方及时给丙方发送付款通知； 3有权要求丙方根据乙方的付款通知即时给付货款。 （二）乙方的权利与义务； 1保证购销合同的真实性； 2及时根据购销合同订购货物； 3配合甲方货物的验收工作等。 （三）丙方的权利和义务； 1支付乙方货款后须及时通知到乙方； 2在甲乙双方争议最终解决前，丙方不得向任何一方给付货款； 3有权按协议要求支付服务费，服务费金额不限。 第三条：违约责任 1甲方与
11、乙方没有及时履行购销合同义务的按照双方购销合同约定处理； 2如三方任意一方不按第二条规定的履行责任和承担义务的，有过错方承担一切损失； 3如因三方中任意一方出现问题导致货物不能正常供货的，有过错方承担一切损失。 第四条：免责条款 1丙方不对甲乙双方购销合同的实质进行审核； 2丙方不对其他任何事项承担任何责任，丙方也不对购销合同的真实性、甲乙双方的资源提供任何担保，与购销合同有关的一切责任由甲乙双方承担。 第五条：其他条款 1本协议一式三份，甲乙丙各执一份，三方签字盖章后即生效； 2协议履行中产生的争议由三方协商解决，协商不成的三方有权向丙方（或甲方）所在地人民法院提起诉讼依法解决。 甲方（盖章
12、）： 地址： 委托人：电话： 乙方（盖章）： 地址： 委托人：电话： 丙方（盖章）： 地址： 委托人：电话： 签订日期： 三方采购合同4 甲方： 乙方： 丙方： 甲、乙、丙三方经友好协商，就乙方向甲方订购图书事，丙方代办相关手续事宜达成如下协议，以资共同遵守： 一、订购方式 甲方向乙方提供图书清单，乙方确定订购图书的品种、数量生成图书采购订单。因订单看不到现货的质量，甲方要对乙方所购图书进行质量检验。 详见：附件一、图书采购订单。 二、质量要求 1）图书必须是全新、合法、正规出版物。 2）图书的整体外观和装订必需平整、牢固，无脱胶、无缺页、无页码倒装，图书的版权页和国际标准书号（ISBN）必须
13、整洁、清楚，纸质无损坏、无撕页，字体、图片印刷清晰，无明显透印、重影。 三、装箱要求 甲方负责将图书用纸箱分箱包装，内层须用防水塑料袋包裹，确保在运输过程中包装具备一定的防水、防潮功能。每个包装箱必须内 附装箱明细清单，并汇总所有装箱明细清单数据，制作发货清单给乙方、丙方。发货清单作为甲、乙、丙三方相关货款、费用结算的依据。 四、发货方式 1）甲方负责将所有货品集结至统一地点。 2）丙方安排人员到甲方指定地点取货。 3）丙方负责安排物流将货物运送至乙方所需地点，物流费用由乙方支付。 4）丙方负责相关的报关、清关等手续办理，相关费用由丙方支付，如因此而引起乙方的任何损失由丙方负责，与甲方无关。 5）甲方联系人：张如君；联系电话：+886985777504 6）乙方联系人：刘智；联系电话：+86 7）丙方联系人：陈奕鹏；联系电话：+86 五、货物验收 1）丙方将图书运至丙方所属地区并办理完结所有相关手续后，需及时按照清单验收，如有质量问题或品种数量的差别要在七个工作日内书面通知甲方，逾期视为验收无误；如有少发、误发，甲方负责在七个工作日内补发、调换。 2）丙方在确认图书品种及数量无误后将所有货品移交给乙方； 3）乙方所定图书如品种缺少，甲方在征得乙方同意后，可做适当的调整，
