建设工程勘察合同(集锦15篇)

《建设工程勘察合同(集锦15篇)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程勘察合同(集锦15篇)（51页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、建设工程勘察合同(集锦15篇)建设工程勘察合同1工 程 名 称：工 程 地 点：合 同 编 号：（由勘察人编填）勘察证书等级：发 包 人：勘 察 人：签 订 日 期：中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局建设工程勘察合同发包人:勘察人:发包人委托勘察人承担 岩土工程勘察任务。根据及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任、协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条 工程概况1.1工程名称：1.2工程建设地点：1.3工程规模、特征：1.4工程勘察任务委托文号、日期：1.5工程勘察任务(内容)与技术要求：任务是满足施工图设计需要，技术要1.6承

2、接方式：1.7预计勘察主要工作量：按业主提供的钻孔布置平面图实施取样；试验孔 XX个钻孔，普通鉴别孔XX个，孔距不大于XX米，取样试验孔孔深XXXXM; 普通鉴别孔孔深XXXXM，根据现场实际深度调整，但所有孔深不得小于XXM；同时必须达到国标取样的要求。第二条 发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、等批件（复印件）。2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置及布孔图。2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电

3、力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。2.5发包人不能向勘察人提供上述资料，由勘察人自行收集，发包人可以配合。第三条 勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交合格的勘察成果资料陆份，电子版一份 发包人要求增加的份数另行收费。求按照国标和 X X 地方标准要求和勘察组织设计执行 。第四条 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。4.1开工及提交勘察成果资料的时间。4.1.1本工程的勘察工作定于月 日开始，天内完成全部勘察工作并提交勘察成果资料及合格的图审报告；由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

4、4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延，费用不增加。4.2收费标准及付费方式本工程勘察费总包干价为元整（￥元） ，固定包干内含税（提供甲方财务认可的发票）、临时设施费、工程施工过程服务费、差旅费等其它费用；钻机进场当日，发包人向勘察人支付 / 元，提交合格的勘察成果资料及合格的图审报告并经发包人认可后 日内支付合同固定总包干价中的 ，主厂房基础工程验收合格后支付10%，主体工程竣工验收合格支付5%。（基础验收支付10%不可更改，主体工程验收合格支付5%，如谈判不能执行

5、，可在基础验收合格时支付，同时要求施工方主体验收提前盖章）第五条 发包人、勘察人责任5.1发包人责任5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。5.1.3发包人应落实土地征用、青苗树木赔偿、水电驳接口（施工用水、用电及管线费用由乙方承担）问题。5.1.4负责组织勘察成果资料审查。5.2勘察人责任5.2.1勘察人应

6、按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格。若勘察人无力补充完善，需委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金。5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术

7、规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。5.2.7 在工程建设过程中按国家规定勘查人应参与基础工程验槽及工程竣工验收备案签字盖章等手续，同时确保勘察设计图纸顺利通过图审。第六条 违约责任6.1由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格或与实际地质情况不符，不能满足技术要求时，其勘察返工费用由勘察人承担，并承担因此给甲方造成的损失。6.2合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察

8、人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付/元的勘察费；完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付 /元的勘察费。6.3由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费1%，如延期超过10日，甲方有权单方面解除合同，乙方赔偿甲方因此造成的损失。第七条 本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或定调解不成时，发包人、勘察人同意仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中约仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。第八条 其它约定事项：勘察人应重视

9、安全工作，因勘察人原因造成的安全事故，由勘察人负责；2.勘察人提供的勘察报告，需有勘察人的报告专用章；3.甲方支付勘察费需以转帐方式转入乙方帐户，不得现金支付；4.每次付款前，勘察人需提供与所付款等额的正规发票。第九条 本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。 本合同一式陆份，发包人肆份、勘察人贰份。发包人名称： 勘察人名称： (盖章) (盖章)法定代表人：（签字） 法定代表人：(签字) 委托代理人：(签字） 委托代理人：(签字) 住所

10、： 电话： 开 户 银行： 开 户 银行： 银 行 帐号： 银 行 帐号： 签 订 时间:签 订 时间:建设工程勘察合同2委托方（甲方）：承包方（乙方）：依照中华人民共和国合同法的有关规定，甲、乙双方本着互惠互利自愿的原则，经友好协商特制定以下条款：一、委托事项：甲方委托乙方为其进行：二、勘察设计费用：包干勘察设计费人民币：陆万柒仟伍佰叁拾捌圆整（小写：67538。00元）三、付款方式：1、甲方在本合同签订后即付工程勘察设计费人民币：陆万柒仟伍佰叁拾捌圆整（小写：67538。00元）。2、如甲方与乙方签订本工程的施工合同，已收取的设计费计入工程款内。四、工程勘察设计的时间、交付方式：乙方需在设

11、计费到帐后的5个工作日内向甲方提交电子版的设计文件（包括概、预算文件、材料、设备清单）。五、知识产权约定：1、甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，甲方拥有设计文件（包括概、预算文件、材料、设备清单）的所有权、使用权和修改权。2、甲方在余款未付清之前对该设计文件（包括概、预算文件、材料、设备清单）不享有任何权利；甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的文件而导致的侵权，乙方有权依据中华人民共和国著作权法追究其法律责任；3、未被甲方采用的设计方案，知识产权仍归乙方所有；六、双方的权利及义务：1、甲方有义务支付合同约定的相关费用；2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方；3、乙方

12、有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考；4、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项；5、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品：七、违约责任：1、因甲方原因要求中途停止勘察设计工作的，已付工程勘察设计费不退还。2、乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的定金应当全部退回给甲方。3、本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部工程设计文件，甲方按本合同规定付清全部设计费之日起，结束本合同关系，本合同另有条款约定的除外。八、合同生效：本合同一式两份，双方签字或盖章后生效，甲乙双方各持对方签字合同一份，具有同等法律效力。未尽事宜，双方协商解决。甲方（盖章）：用户公

13、司乙方（盖章）：代表：代表：开户行：开户行：账号：账号：签订日期： 年 月 日建设工程勘察合同3合同编号：141001发包方：_承包方：_根据中华人民共和国合同法和建设工程勘察设计合同条例的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程名称_;工程地点_;工程规模_;工程投资_。第二条 委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书(见附表一、二)第三条 勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。勘察设计费的拨付办法，自合同生效后 天内，委托方应向承包方给付定金。合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在 天内一次结清(或订为分若干次结清)。勘察任务的定金为勘察费的

14、30%，设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为 元估算设计费为 元。委托方不履行合同的，无权要求返还定金;承包方不履行合同的，应双倍返还定金。第四条 委托方的义务1.委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。提供资料的内容，技术要求及期限见附表三。2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件：(1)(2)(3)3.委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包方参加。4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。5.维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。第五条 承包方的义务1.承包方应在 年 月 日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。2.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由承包方负责。原定任