《施工合同集合六篇（五）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工合同集合六篇（五）（28页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、本文档为Word版本，可随意编辑施工合同集合六篇【推举】施工合同范文集合六篇随着时间的推移，合同的法律效力与日俱增，签订合同也是避开争端的最好方式之一。则制定合同书有什么须要留意的呢？下列是我细心收拾的施工合同6篇，欢送阅读，盼望大家能够喜爱。施工合同 篇1乙方甲方因建立金字牌镇横联至庄岭村委会水泥路项目，经公开招标，决定乙方为该工程建立施工单位，现就项目有关事项签订协议如下：一、项目内容：横联至庄岭村委会水泥路，路基宽45米，路面宽35米，长77公里。详细项目量见招标文件。二、乙方愿以壹佰叁拾万玖仟柒佰玖拾贰元整(￥1309792元，含暂定金额)价格承包该项项目施工任务，具体单价见乙方投标报
2、价表。三、资金来源：县交通局支配该路XX年村村通工程补助资金125万元公里，金字牌镇政府自筹资金451万元公里。四、资金支付方式：合同签订后十五日内施工单位进场，甲方按照乙方施工进度支付月施工量的80项目款，施工中翁支付最低限额壹拾万元，项目瑞工验收后付清王程款90。缺陷责任期完结付清余款10%。五、假设实际发生项目量超出合同中所列项目量，超出局部按报价单价计算，资金在暂定金额中支付。六、工期及违约责任：动工日期自XX年6月1日动工至10月31日完工，(按实际动工日计算，如遇特别状况事先乙方需经甲方签证认可后工期方可顺延)。工期延期，甲方按3000元天向乙方处以延期罚款。延期罚款的最高限额为合
3、同金额的5。七、本合同一式肆份，镇政府、施工单位、质量监视单位、县交通局各一份。甲方：金字牌镇政府乙方：黄出市政项目有限责任公司法定代表人：黄五金法定代表人：其授权的代理人：其授权的代理人：甲方监视单位：乙方监视单位：施工合同 篇2甲方：_ 乙方：_甲乙双方就甲方在_楼，托付乙方贷资施工、贷资事宜，双方经商议一致，达成贷资，合同如下：第一条甲方兴建的综合楼，位于_，建造面积_，建造物_层，总投资约_元。第二条乙方同意贷资施工，贷资额为人民币_元，贷资期从动工之日起计时间为一年，贷资计算按年息_计。第三条计算时间从动工之日起，按乙方施工进度报表计算，累计核实。第四条乙方贷资由乙方管理投入，按项目
4、进度核实贷资额度达_元时，甲方应准时支付项目款。第五条归还贷资额本金及利息，一年期必需归还清，如过期有困难，按年息_计算，但不能过期二个月，如过期二个月，甲方用建造物裙楼一至二层抵押给乙方，每方米_元，乙方有权自行处理。第六条乙方已承建项目甲方_花园项目和拟建综合楼项目，该两项项目不管那个项目发生经济纠纷，均属自立的责权关系，即两个项目之间的法律责任互不相关。第七条陈说和7.1甲方的陈说和保证1其是一家依法设立并有效存续的；2其有权进行本合同规定的交易，并已实行全部必要的公司行为授权签订和履行本合同；3本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。7.2乙方的陈说和保证1其是一家依法设立并有效存续
5、的有限责任公司；2其有权进行本合同规定的交易，并已实行全部必要的公司行为授权签订和履行本合同；3本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。第八条8.1除不行抗力的缘由外，任何一方违背本合同，应向对方支付合同商定项目总金额_的。8.2任何一方违背其在本合同中所作的陈说、保证或其他义务，而使守约方遭遇损失，那么守约方有权要求违约方予以赔偿。第九条保密一方对因本贷资施工合同而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。第十条补充与变更本合同可按照各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与合同具有一样法律效力。第十一条合
6、同附件11.1本合同附件包括但不限于：1各方签署的与履行本合同有关的修改、补充、变更协议；2各方的营业执照复印件、及相关的各种法律文件11.2任何一方违背本合同附件的有关规定，应根据本合同的承当法律责任。第十二条不行抗力任何一方因有不行抗力致使所有或局部不能履行本合同或本合同，应自不行抗力事件发生之日起三日内，将事件状况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其所有或局部不能履行或拖延履行的证实。第十三条争议的解决本合同适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好商议的方式予以解决。假如经商议
7、未达成书面协议，那么任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十四条权利的保存任何一方没有行使其权利或没有就对方的实行任何行动，不应被视为对权利的放弃或对查究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃查究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的查究。全部放弃应书面做出。第十五条后继立法除法律本身有明确规定外，后继立法本后的立法或法律变更对本合同不应构成影响。各方应按照后继立法或法律变更，经商议一致对本合同进行修改或补充，但应实行书面形式。第十六条通知16.1本合同要求或允许的通知或通讯，不管以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。16.2前款中的实
8、际收到是指通知或通讯内容达到被通讯人在本合同中列明的住宅的法定地址或住宅或指定的通讯地址范围16.3一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起三日内，将变更后的地址通知另一方，否那么变更方应对此造成的一切后果承当法律责任。第十七条合同的解释本合同各条款的标题仅为方便而设，不影响标题所属条款的意思。第十八条生效条件本合同自双方的或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。本合同一式_份，具有一样法律效力。各方当事人各执_份，其他用于履行相关法律手续。甲方盖章：_乙方盖章：_法定代表人签字：_法定代表人签字：_年_月_日_年_月_日施工合同 篇3甲方：乙方：下列简称
9、“甲方 和 下列简称“乙方 依照中 华人民共和国合同法、 中华人民共和国建造法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、 自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就本项目合作工程商议一致，订立本合同。一、合同名称、地点 项目名称：项目地点：二、施工范围 范围：三、合同工期 动工日期：竣工日期：年 年 月 月 日； 日； 天。(包括法定节假日) 四、合同价款 金额大写：￥：元 人民币 合同工期总日历天数 在合同履行中发生须要增加合同价款的状况，经甲方确认后按实际发生的设备、线材 及工费相应增加。四、合同付款方式 1 预付款：在签订合同之日后 2 日内， 甲方支付乙方合同预算金额的 %作为预付， 合同签订后
10、15 日内乙方设备运抵现场。2乙方设备到场一周内，经甲方验收合格，甲方向乙方支付合同预算金额的 %。 3中继款：在项目开场后两周，经乙方提出，甲方对乙方项目进度验收认可后，在 7 日内，甲方支付乙方合同预算金额的 %。4验收合格付款：设备安装完毕，经甲方验收合格以后，由甲、乙双方合作进行实 际项目量的结算，并出具项目结算书。在结算书经双方签署后，支付至结算总价的 %。五、甲方责任 甲方按合同商定的内容和时间完成下列工作：1甲方提供施工场地、环境和施工所需的水、电等必要条件。2甲方提供乙方必要的施工资料、环境，并协作乙方解决施工过程中遇到的问题， 不影响乙方施工的进行。3根据合同规定，准时向乙方
11、支付设备款项以及施工款项。4项目完结后，甲方应按照乙方的申请准时进行项目验收工作。5甲方应对波及本项目的各类图纸、资料、文档等文件严格保密，未经乙方允许， 不得透露给第三方。6在设备安装调实验收完结后，设备平安管理、庇护、使用由甲方负责。7甲方应做的其他工作，双方另行商定。六、乙方责任 按合同商定的内容和时间完成下列工作：1保证项目质量，确保项目按合同商定的工期完成。2编制项目的预算，施工进度打算。3项目经竣工验收包括中间交工验收到达合格规范后，由甲方在验收报告上签 字，作为乙方交工的证实文件。验收不合格时，由乙方进行返工或维修，并负担所有返修费 用。4根据协议书商定的竣工日期或甲方同意顺延的
12、工期竣工。因乙方缘由不能根据协 议书商定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的，乙方承当违约责任。5乙方应对波及本项目的各类图纸、资料、文档等文件严格保密，未经甲方允许， 不得透露给第三方。6乙方应做的其他工作，双方另行商定。七、项目进度变更 8.1 暂停施工 甲方认为确有必要暂停施工时，应该以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后 48 小时内提出书面处理意见。乙方应该按甲方要求停顿施工。乙方实施甲方作出的处理意 见后，可以书面形式提出复工要求，甲方应该在 24 小时内赋予回答。甲方未能在规定时间 内提出处理意见，或收到乙方复工要求后 24 小时内未予回答，乙方可自行复工。因甲方原 因造成停
13、工的，由甲方承当所发生的追加合同价款，赔偿乙方由此造成的损失，相应顺延工 期；因乙方缘由造成停工的，由乙方承当发生的费用，工期不予顺延。8.2 工期延误 因下列缘由造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：1设计变更和项目量增加。2一周内非乙方缘由停水、停电、停气造成停工累计超过 8 小时。3不行抗力。4双方商定或同意工期顺延的其他状况。乙方在 8.2 款状况发生后 3 天内，就延误的工期以书面形式向甲方提出报告。甲方在 收到报告后 2 天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。八、竣工验收 9.1 甲方收到竣工验收报告后 2 天内组织有关单位验收， 并在验收后 1 天内赋予认把或 提出修改意见。乙方按要求修改，并承当由自身缘由造成修改的费用。9.2 项目竣工验收通过，乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。项目按甲方要 求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。九、售后效劳及保修 10.1 在项目验收后，乙方负责对其提供的设备实施保修及售后效劳，设备的免费修理 期为一年。一年后，乙方定期负责设备的维护保养，以保证设备正常运行，且只收取施工费 和设备本钱费。10.2 在本合同规定的保修期外， 假设甲方须要乙方提供维护修理指导， 双方可另行约定。10.3 甲方对售后效劳有其他合理要求，需
