关于工程居间合同汇编六篇

上传人:wd****9 文档编号:247217835 上传时间:2022-01-29 格式:DOCX 页数:15 大小:45.19KB
返回 下载 相关 举报
关于工程居间合同汇编六篇_第1页
第1页 / 共15页
关于工程居间合同汇编六篇_第2页
第2页 / 共15页
关于工程居间合同汇编六篇_第3页
第3页 / 共15页
关于工程居间合同汇编六篇_第4页
第4页 / 共15页
关于工程居间合同汇编六篇_第5页
第5页 / 共15页
点击查看更多>>
资源描述

《关于工程居间合同汇编六篇》由会员分享,可在线阅读,更多相关《关于工程居间合同汇编六篇(15页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、关于工程居间合同汇编六篇关于工程居间合同汇编六篇在人民愈发重视法律的社会中,合同的法律效力与日俱增,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。知道吗,写合同可是有方法的哦,下面是小编精心整理的工程居间合同6篇,欢迎阅读与收藏。工程居间合同 篇1甲方(委托人):xxx 某某建筑公司联系地址:乙方(居间人)联系地址:联系电话:甲乙方为了发挥双方的优势,根据中华人民共和国合同法,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:一、委托事项1、乙方接受甲方委托,负责就*省*工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲

2、方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。二、乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬,并同意向甲方支付违约金壹百万元。3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清

3、单,业主提供的各种材料单价,必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项,无权取得居间报酬,并且赔偿甲方因此而遭受的损失。4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全,并能够正常施工。否则,视为乙方提供信息不真实,按照本合同第二条第2款执行。5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。 6、乙方领取本合同报酬时,须向甲方开具有效的税务发票,相关的所得税由乙方自承担。三、甲方义务1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相

4、关资料;负责和建设单位进行合同谈判。2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则按未按时支付金额的1%向乙方承担违约金。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间费用为工程施工合同金额的*%。2、居间成功后,在甲方正常施工的一个月内,应向乙方支付*元整;在正常施工的两个月内,应支付*;剩余施工合同金额从正常施工的第三个月开始,根据甲方每月取得的验工计价款,按*%的比例支付;竣工结算完毕,甲方取得全部工程款后五日内全部结清。 3、甲方

5、可以转帐或现金的方式支付。五、居间费用的承担居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项,乙方同意全部自行承担居间活动费用(或甲方同意承担*差*等*费用)六、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。3、乙方违反保密义务的,应向甲支支付 元违约金;如果违约金不足以补偿甲因此而遭受的损失,乙方应负责赔偿。七、合同终止1、本合同签字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。2、如果居间成功,本合同完全履行完毕

6、后终止。3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。八、争议解决方式如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。九、其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。合同签订地:合同签订日:甲方:(盖章) 乙方(盖章)法定代表人或委托代理人: 法定代表人或委托代理人工程居间合同 篇2甲方:乙方:根据中华人民共和国合同法第二十三条居间合同之规定甲方向乙方提供 施工项目,乙方自愿支付甲方的居间劳务报酬。双方约定如下:第一条:合同事项1、甲方向乙方提供提供联络、签约机会,促成签定合同媒介服务。2、乙方应

7、提供签定合同的有效文本及盖有鲜章的复印件。第二条:报酬乙方自愿承诺与甲方签定的合同总金额 %作为居间劳务报酬。(以主合同签定的总金额为准)第三条:付款方式第四条:特别约定1、甲方末促成合同成立,所签定的居间合同及乙方所承诺的劳务酬金无效。2、如乙方的单位法人代表变更,受权代理人因工作等原因发生变更,所签定的合同及承诺的事项,乙方不得以任何理由拒绝向甲方支付本合同承诺的居间劳务报酬。3、甲方向乙方提供信息必须属实,方可促成合同签定;若乙方蓄意避开甲方与发包方签定合同,视为居间人促成合同成立;乙方须同样履行承诺支付甲方居间劳务报酬,否则甲方有权向人民法院申请强制执行。第五条违约责任及合同生效1、乙

8、方末按时间支付甲方居间劳务费,视为乙方违约;除继续承担应付款项外,同时还承担逾期支付的违约责任,按甲方应得劳务报酬总额的 %乘以逾期天数计得金额,作为罚金迫加支付给甲方。2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,合同自签字盖章(印)之日起生效。乙方提供与甲方签定的主合同复印件(委托人盖章签字)一份,委托人付清全部居间劳务报酬后本合同自动解除。乙方(章印) 甲方(章印)法人代表: 法人代表:授权代理人: 授权代理人:身份证号: 身份证号:联系电话: 联系电话:年 月 日 年 月 日工程居间合同 篇3合同编号:甲方:乙方: _身份证:_ 身份证:_ _ 职位:_ 通讯地址:_ 邮政编码:_ 联系人:_

9、联系人:电话:_电话:_传真:_传真:_E-mail:_ E-mail:_鉴于甲方自有合法的工程承接资质,甲方委托乙方为该公司寻找工程项目;乙方亦获知了甲方的上述意愿,乙方愿意接受委托。 双方愿意签订正式合同,并严格履行,以达到双方目的。 鉴于此,双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则,经充分友好协商,订立如下合同条款,以资共同恪守履行。第一条 委托事项1甲方计划承接乙方接洽的_工程项目,甲方委托乙方为该公司承接的项目进行预审核,乙方接受甲方委托。2乙方应尽力为甲方寻找合适的工程项目,并尽可能促成甲方以分包、总承包等合法方式进行工程项目承接,其受托期限为本合同签订之日起至_年_月_日止。

10、第二条 居间人的权利和义务1乙方在履行本合同的过程中,可以向第三方表明其为甲方的居间人,并可以向第三方介绍该公司的相关情况,但甲方书面确认为是商业秘密的除外。2乙方应认真完成甲方的委托事项,按照合同第一条所规定的内容积极为甲方寻求机会,并为甲方与相关对方当事人签署合同或协议提供联络、协助、撮合等服务。3乙方应尽可能向甲方及时、真实地报告有项目发包意向的第三方的情况。4乙方在前期办理本受托事项过程中,因甲方过错造成其损失时,将由甲方承担责任。5乙方仅为甲方和上述公司的居间方,不为甲方和上述公司签署的有关合同、协议以及债权债务承担任何责任。第三条 居间报酬与费用1若乙方促成有发包意向的第三方与甲方

11、签署承包合同,甲方应向乙方支付工程造价总额的百分之五(5%),即合人民币_元整(¥:_)作为乙方酬金,(该项目所产生的营业税由方承担,若该居间费所产生的所得税由甲方承担);该酬金包含其它相关居间、咨询、应酬费用。酬金的支付方式为:现金或个人账户划账;2付款时间:甲方与第三方签订承包合同并收到首期工程预付款后,支付合同总价的百分之三(3%),即合人民币_元整(¥:_)作为居间首期款,其余2%(合同总价)的居间费,根据发包方工程进度按比例分两次支付,所收款以收据为凭。3若乙方未能促成上述承包合同,乙方无权要求甲方支付酬金,其从事居间活动所支出的其它相关必要费用(如出资方或乙方的差旅费、接待费、考察

12、费、应酬费、咨询费及其它隐性费用)乙方自行承担。第四条 合同的解除1委托期限届满,约定目的未能实现而甲乙双方不再续签本合同将自动解除;2本合同约定目的已经实现,乙方收到甲方按照本合同第三条约定的酬金后,甲乙双方责任义务已履行完毕本合同将自动解除;3委托期限届满之前,不论任何原因,甲乙双方通过书面协议同意解除本合同的;4委托期限届满之前,因不可抗力致使本合同约定目的不能实现的;5当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的;6在本合同履行过程中,乙方实际产生的费用(如出资方或乙方的差旅费、接待费、考察费、应酬费、咨询费及其它隐性费用),因甲方单方解除本合同给乙方造成的实际经济损失由甲方全部承

13、担。7_。第五条 违约责任甲方应按时支付相应费用,若违反本合同的约定则视为违约行为,则应向乙方支付居间费总额10%的金额作为违约金,乙方协助甲方签订合同后则视为已履行完居间义务。第六条 声明及保证甲方:1甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有能力签署并履行本合同;2甲方签署和履行本合同所需的一切相关手续均已办妥并真实合法有效;3在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为;4甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人(需有法人委托授权书),本合同生效后即对合同双方具有法律约束力;5甲方保证自有资质的真实性及合法性。乙方:1乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效;2在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为;3本合同的签署人是合法公民或授权代表人,本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第七条 保密甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本合同过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其它商业或企业秘密)予以保密。未经该资料和文

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 办公文档 > 总结/报告

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号