《2022版园林景观工程承包合同书范本》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022版园林景观工程承包合同书范本(8页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、园林景观工程承包合同书范本园林景观工程承包合同书范本签订时间:签订地点:甲 方: 乙 方: 合同编号:2021xxxx8 / 8发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):根据中华人民共和国合同法及有关规定,甲方将_工程的园林景观结合本工程实际情况,签订本合同,以资双方共同遵守。一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、工作内容:二、工期1、本工程工期为_天,自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日(现场具备开工条件)开始计算工期,非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误,工期顺延。2、工期顺延:(1)未及时签审施工图纸和施工组织计划;(2)设计变更;(3)甲方未能按期提交施工场地;(4
2、)连续4小时遇雨和停水、停电;(5)未按合同规定时间拨付工程款项;(6)其他。三、工程合同价款及支付方式1、经双方商定本项目免收设计费,本工程暂定造价_元;按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算;结算工程量以现场实际收方量为准。2、合同签订后_日内,甲方支付乙方工程预付款_元整。3、工程竣工并验收合格后_日内,双方上述方式办理结算,结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的_%,余结算总额的_作为保修金,保修期满后甲方付清余款。四、设计调整本工程涉及设计调整(更改)工程项目,待调整资料完善并经甲方签审后,工程量据实计算,造价按本合同第三条进行增减。五、保修期1、保修期:从乙方递交竣工报告后的第_
3、日起算,保修责任按国家有关规定执行。其中植物保活期_年,工程部分保修期为_年。2、成活率:植物管护移交时按行规达到_%的成活率。六、双方的责任(一)甲方责任:1、保证施工场地具备开工条件,保证施工所需用水、用电;2、合同签订后_日内审定乙方的施工组织计划及施工图,并以书面形式通知乙方;3、负责协助办理施工的各项进场手续;4、负责协调现场各施工单位间的关系;5、若施工变更应以书面形式通知乙方;6、按合同规定时间按时付款。(二)乙方责任:1、按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容,结合有关规范组织施工;2、接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理;3、文明施工,安全生产,确保工程质量,按期完
4、工;4、负责施工中的成品保护;5、工程完工时,配合甲方完成验收。七、材料的认定及采购1、乙方应按设计要求对材料自行采购,涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。2、设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后,乙方方可购买.八、竣工验收:1、甲方在收到乙方竣工报告的_日内组织验收,否则视为默认工程合格并进行竣工结算;2、若未能通过竣工验收,双方应确定整改方式及时间,再次验收程序同上.九、合同的变更和解除1、合同经双方签字后生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议,在补充协议签订前,必须将本合同未经事宜清算,结清合同款项,在补充协议生气之日起,本合同
5、失效。如未对本合同清算或结算合同款项之前,补充协议无效.2、合同签订后且项目定制前,甲方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款_%支付违约金,并办理解约手续。3、项目定制已进行或定制完工后,甲方提出终止合同,须向乙方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,承担乙方全部损失,订立终止合同协议,解除本合同。十、违约责任(一)甲方违约责任:1、甲方未履行合同规定的义务,除顺延竣工期外,还应赔偿乙方因此发生的实际损失;2、甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工,应采取措施补救或减少损失,同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失;3、甲方超过合同规定期限验收或未
6、按合同规定付款,每超一日,按合同总额的_向乙方支付逾期违约金。(二)乙方违约责任:乙方未按合同规定完成工程,且无故拖延时间影响工程进度,每延一日,按合同总额的_向甲方支付违约金。十一、争议解决方式在合同履行中,双方因履行合同发生争议,应协商解决。协商无果,双方约定向施工所在地人民法院起诉。十二、附则1、本合同经双方签字盖章后生效。2、未尽事宜,双方协商解决。3、本合同一式_份,双方各执_份,具有同等法律效力.甲方:住所:代表人:联系电话:工程所在地:_年_月_日乙方:住所:责任人:联系电话:工程所在地:_年_月_日温馨提示:园林景观工程承包合同书范本签订的注意事项(修改时可删除)为预防和减少园
7、林景观工程承包合同书范本争议,在园林景观工程承包合同书范本订立过程中应当注意以下三个方面的问题:第一,对对方当事人的资信审查.主要审查对方的身份证明、授权委托书、履约能力状况等信息。第二,选择书面形式签订园林景观工程承包合同书范本。当事人订立园林景观工程承包合同书范本,有书面形式、口头形式和其他形式。但为避免履约纠纷,最好选择书面形式订立园林景观工程承包合同书范本,白纸黑字把权利义务约定清楚。对于时间紧迫而达成的口头协议,也应当在事后及时补签书面园林景观工程承包合同书范本。第三,园林景观工程承包合同书范本条款要清楚全面具体。尽量参照同类园林景观工程承包合同书范本的示范文本订立园林景观工程承包合同书范本,没有示范文本的,应当在园林景观工程承包合同书范本书中写明当事人的名称或者姓名和住所,标的,数量,质量,价款或者报酬,履行期限、地点和方式,违约责任和解决争议的方法等事项。