《施工合同范文集合五篇2》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工合同范文集合五篇2（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、施工合同范文集合五篇 施工合同范文集合五篇 随着人们法律意识的建立，人们运用到合同的场合不断增多，它可以保护民事法律关系。你知道合同的主要内容是什么吗？以下是为大家收集的施工合同5篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。 施工合同 篇1 甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，经过友好协商，双方就平武县豆叩镇华丰村龙泉茶厂，新厂建设一事达成一致，签订本合同。一、工程概况1.1、工程名称：平武县豆叩镇华丰村龙泉茶厂新厂建设及场平工作1.2、工程地点：平武县豆叩镇华丰村1.3、工程内容：、新厂建设需用地的平整、土
2、石方开挖清理 （92米70米8米）计51520立方米（含运输，运距不超过5km）。、厂区场平后保坎建设（92米8米高2。5米宽均距）计：1840m3。、厂区道路硬化建设（130米10米）计：1300平方米。、新厂生产、生活、消防用水、井及供水塔一座。、待建部分场地绿化处理工程。、厂房建设图纸范围内容。、厂区地面场采用5公分磨石地面处理（承裁30吨）。、办公区域的装饰部分。1.4、工程承包范围：上述工作范围。1.5、工程承建方式：上述工作内容包工、包料修建。二、工程质量要求：合格。三、工程工期约定：20xx年1月1日进场，竣工日期20xx年6月30日。四、此工程的报建和政府的所有法律、法规要求的
3、修建手续由甲方提供。五、乙方必须按照国家建设标准保质保量，按期完成施工。六、工程造价及支付：此工程为合同包干价，总计工程造价为516。3万元（大写：伍佰壹拾陆万叁仟元整）。支付情况：1、甲方必须按乙方月进度已完工程量的85%支付（每月25日结算当月工程量）；2、工程完工后，甲方将工程款在一月内（25工作日内）付至97%；3、剩余工程款3%为保修金，保修期为一年，到期后无质量问题甲方全额支付给乙方。七、组成合同的文件：组成合同的文件包括：1、本合同协议书；2、中华人民共和国建设部、国家工商局联合制定的GF19990201合同范畴的通用条款和专用条款；3、标准、规范和有关技术文件；4、图纸；双方有
4、关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。八、合同一经签订，单份也具有同等法律效力。双方应共同遵守，如单方违约，赔偿守约方工程总价5%的损失。九、纠纷解决方式双方约定在原告所在地域居住地县级或市级人民法院通过法律途径解决。十、此合同一式肆份，双方各执两份。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日 施工合同 篇2 发包人（甲方）：承包人（乙方）：依照中华人民共和国合同法及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。1、基础施工部分包括：场地平整、场地开挖、基础制作、屋面
5、防水及其附属施工。（注：本项目屋面防水由发包方施工）2、电气安装部分包括：太阳能支架及组件安装，电缆敷设、接线，逆变器、配电柜安装，防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。二、工期开工日期：并网日期：竣工日期：四、合同价格和付款方式合同价格本合同为固定总价合同（含税），不做工程决算。合同总价格为人民币（大写）：元（小写金额元）。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务（包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务）以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用，包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措
6、施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的%，本合同的质保期为年，在竣工验收合格次日开始计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。五、施工质量和质量检查1、工程质量（1）、承包方应对施工工程质量全面负责，施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。（2）、发包方确定为不合格的工程，承包方必须返工重来，费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成计划。2、质量检查：六、解决争议的办法起诉讼。（1）调解要求停止施工，且为双方接受。（2）法院要求停止施工。七、违约1、甲、乙双方约定，违约应承担以下经济责任：（1
7、）、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务，使合同无法履行的，应承担违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。（2）承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的.要求及本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应承担违约责任，违约金按实际损失金额向发包方支付，且23发包方无故恶意拖欠工程款的，付的工程款不予退还。九、合同的生效及终止1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。2、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。十、合同份数本合同正本一式肆份，发包方执贰份，承包方执贰份，具有同等效力。甲方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日乙
8、方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日 施工合同 篇3 发包方；张氏祠堂新建组织联络处（代表_）承包方:依照（中华人民共和国合同法），（中华人民共和国建筑法）及其他有关法律，行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就张氏祠堂地基处理及地坪混凝土事宜协商达成一致、订立本合同。一、 工程概况及基本要求1、工程名称：张氏祠堂新建地基处理及混凝土地坪2、工程地点：车城南路南村巷3、乙方施工进度、质量、安全不符合规范及甲方要求，甲方有权单方面解除合同，乙方所完成工作量将不予结算，同时另行安排其他班组施工，因此增加的各项费用由乙方承担。二、施工承包范围其他要求：1、承包方式：包工包料：
9、（1）空桩开挖，浇注（2）场地平整（3）基础开挖（4）毛石基础砌筑（5）混凝土地梁（6）砖砌围墙及抹灰。2、施工范围：详见后附双方议定预算量及协商认可的价格及总价。三、工程安全、质量标准及工期1、本工程施工安全、质量必须达到合格标准。2、乙方要严格按照规范进行施工。3、若出现安全事故，乙方自己承担事故发生的一切费用。4、开工日期：以进场实际开工日期为准。5、竣工日期：以甲方要求完成的时间为准，甲方原因、停水、停电等不可抗力的因素除外不顺延。四、项目负责人甲方委派的担任驻地的现场负责人为_。乙方委派的担任驻地的现场负责人为_。五、合同价款1、本工程以乙方完成后附预算书表内全部工程量为依据，且以预
10、算书内价格双方签字认可为准。2、工程量若有减少，以此为准；若有增加，单价按签字单价增加，工程款列入总价内。六、付款方式：按工程进度节点支付工程款，具体支付如下：1、乙方材料进场，甲方支付总价的50%工程款。2、乙方完成工作量的90%时，甲方支付工程款至90%。3、乙方工程全部竣工后，工程款尾款支付完毕。七、甲方的责任和义务1、甲方负责对工程质量、安全、文明施工、机械电气设备使用以及公司规章制度等方面的宣传教育。2、甲方负责施工现场工程进度计划安排和质量、安全交底工作。3、甲方对乙方所施工工程进度、质量、安全、文明施工进行过程监督和管理。4、其他小型机具及电缆线均由乙方自备。5、甲方无正当理由逾
11、期支付工程款，承担中国人民银行规定的同期贷款利息。八、乙方的责任和义务1、严格按照施工图纸、建设单位及甲方的要求进行施工，工程质量达到合同约定标准。2、乙方负责对所属施工人员的质量、安全、进度、技术、文明施工等方面的管理。3、乙方要做到工完场清、材料堆放整齐，乙方若工完场不清，甲方将派人清理并由乙方承担支付该项所有费用的1.5倍以上金额。4、乙方违反安全法律、法规和安全施工规章制度的，甲方同时有权终止本合同。发生重大安全事故，乙方必须及时报告甲方代表，否则由此造成的一切损失由乙方承担。5、甲方单方面终止本合同火擅自停工、退场的，甲方不支付任何费用。6、本合同工程不允许乙方转包，一经发现，甲方将
12、处以结算总价10%的违约金。乙方在安全、质量、文明施工不符合本合同约定的标准，每发现一处（次）对乙方罚款200元。若质量、安全严重不符合规范要求，甲方有权解除合同并要求乙方在24小时内无条件退场。九、合同争议及其他1、甲乙双方在履行合同是发生争议，可自行和解或要求有关部门调解。若和解、调解不能达成一致意见的，双方约定采用下列第a种方式解决争议：a、双方达成仲裁协议，申请十堰市仲裁委员会仲裁。b、向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。2、甲方的安全事故处理办法及规章制度已全部告知，乙方知晓同意。3、本合同一式五份，甲方持肆份，乙方持壹份，双方签字盖章后生效。甲 方：乙 方：法定代表人： 法定代表人
13、：委托代理人： 委托代理人：身份证号码：联系电话：联系电话：年 月 日 年 月 日甲方签字：_ 乙方签字：_ 施工合同 篇4 甲方： 乙方：根据合同的有关规定，为加快工程的进度，结合本工程的具体情况，甲方将标段内部分挡墙砌筑的劳务委托给乙方施工，经双方实地踏勘，本着自愿、平等、互惠、公平和诚信的原则，双方达成以下各项条款的共识，依照执行。一、工程名称：浆砌挡土墙工程 。二、工程范围和内容：1 、范围内挡土墙工程施工；2 、工作内容： 清基、排水、挡墙基础砌筑、墙身砌筑、砌体勾缝、泄水孔、伸缩缝、沉降缝等所有相关内容的施工；3 、承包方式： 本工程实行包工不包料的包干方式承包，用于工程的砂子、水泥、片石主要材料及其他辅助材料由甲方供应，乙方负责工程施工事宜；4 、工程价款 ：按实际量测砌筑数量（基础元 /m 3 ，墙身元 /m3）施工期间不再发生除本单价以外的任何其他费用；5 、计量方式： 由甲方组织验收合格后，对合格的工程进行结算。乙方进场后，甲方不向乙方支付预付款。6、乙方必须按甲方排出的进度计划组织足够人力进行施工，技工、力工进场人数按甲方要求人数进场，同时乙方必须保证最低进场 人，并按甲方进度要求增加施工人员，以确保工程进度。如果进度计划完不成并且施工人数达不到项目
