《施工合同模板汇编6篇1》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工合同模板汇编6篇1（11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、施工合同模板汇编6篇 施工合同模板汇编6篇 在当今不断发展的世界，合同出现在我们生活中的次数越来越多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么制定合同书有什么需要注意的呢？以下是整理的施工合同6篇，仅供参考，大家一起来看看吧。 施工合同 篇1 甲方：（发包方）乙方：（承包方）甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致、互相信任的原则上，就甲方的水电改造工程达成以下协议，共同遵守。第一条 工程概况1、甲方装饰住房系合法居住。2施工地点：_3、住房结构： 室 厅 卫 套，施工面积 平方米。4、施工内容：甲方住房的水、电、弱电改造工程，洁具、灯具、等设施的安装，搬运工程（打孔工程费用，由甲方自行
2、承担）5、承包方式： （包工包料、清包工、部分承包）。6、总价款：￥ 元，大写（人民币）： 其中：材料费： ，人工费：管理费： ，设计费：垃圾清运费： ，税金（3.41）： 其 他费用：以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后确定，该总价款为闭口价款，包含乙方承担的装修工程中所有的人工和附件三甲方自购材料清单外其他所有辅料费用。如因甲方变更施工内容、变更材料而产生的额外材料费用按实另计。7工期：_年_月_日 至_年_月_日第二条 关于双方职责的约定1 甲方责任：（1）甲方应在开工前一天，并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。（2）做
3、好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。（3）如确实需要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担承担有关费用。（4）根据乙方提供的需求按时提供自购材料。2 乙方责任：（1）参加甲方组织的施工设计方案现场交底，并负责向具体施工人员传达甲方设计方案和施工效果。（2）乙方在装修期间全面全程承担施工工程队负责人的管理和施工职责，对本次装修工程的质量、工期和施工现场安全负责。乙方全面承担联络甲方，保证所提供的材料质量、向甲方提出材料需求，现场管理水电施工质量和施工人员等职责。（3）乙方负责人负责组织施工人员参与本合同定义的水电改造工程
4、，负责施工人员的人身安全。单项工程施工过程中，未经甲方许可，乙方不得擅自更换施工人员；经甲方许可的施工人员更换，必须在确保施工质量的前提下；如甲方对乙方施工人员的施工水平存在疑义，乙方应无条件更换。第三条 关于材料供应的约定：1甲方提供的材料（1）乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要 材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。（2）甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲、乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此影响工程质量、造成工程损失和工期延误的，责任由甲方承
5、担。（3）甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。（4）甲方采购供应的水电材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。2乙方提供的材料（1）乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。123（2）乙方自带施工的必须工具（锥子、切割片等），要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。第四条 关于工程质量及验收的约定本工程应严格执行国家住宅装饰装修工程施工规范gb50210-XX及建筑
6、装饰装修工程质量验收规范gb50327-XX 和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。1、本工程由 方设计施工方案。3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。5、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订工程项目变更单（详见附件见）后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。6、工程验收。甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手
7、续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。7、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续（详见附件工程质量验收单）。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。第五条 有关安全生产和防火等的现场管理约定：1严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。2未经甲方同意
8、及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。4.保证施工现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。5.负责施工所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。6.乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。7.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。8.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。第六条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：1. 工程款付款方式：甲方签订本合同之时付工程款的50%，布管验收合格后支付20%
9、,水电完工后支付20%,整体竣工验收合格后支付10%2. 乙方承包内容：1）水电开槽、布线、穿线、2）所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)3）水电施工的穿墙、打孔、切割4）后期灯具、开关、插座面板的安装5）洁具包括_；3工程结算方式：按实结算：总价结算：_元/平米（套内面积）第七条 违约责任：1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天和甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的 支付违约金。2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的 向甲方支付违约金。 33、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承
10、重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由甲方负责并担责任。第八条 纠纷处理方式：因工程质量双方发生争议时，双方协商解决或；当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。第九条 合同的变更和解除：1合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款 10 支付违约金，并办理终止合同手续。2施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。第十条其它约定：1双方同
11、意由第三方监理（装修监理公司）进行协商工作。在未经第三方监理（装修监理公司）确认情况下，甲方有权不支付乙方相关费用。2经过第三方监理（装修监理公司）确认，甲方必须按照约定支付乙方相关费用。3因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。4甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工种的交叉施工，超过5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的劳务费。5保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。店面承包合同 建房承包合同 果园承包合
12、同 渔业承包合同第十一条 附则1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。2、本合同签订后工程不得转包。3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。4、合同有效期至_。5、水电工程保修_-年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。甲方签字： 乙方签字（盖章）：年月日 年 月 日 施工合同 篇2 建设单位：设计单位：施工单位：合同造价：合同编号：建设单位：（简称甲方）施工单位：（简称乙方）甲方深圳施工。根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目以及双方责任，本着相互协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签订本合同。第一条：工程地点：
13、第二条：工程内容：（具体见施工预算）。第三条：承包方式：包工包料包质量。第四条：工程总造价：第五条：付款方式1、工程完成验收合格后，甲方支付给乙方全部工程款。第六条：合同工期一、双方商定总工期天。开工日期：年月 日 竣工日期： 年 月 日二、如遇下列情况，经甲方代表同意后，工期可以顺延。1、工程量变化和设计变更。2、非乙方的原因超过4小时以上停水停电时。3、不可抗力（如地震、台风、火灾、雨灾等）。三、由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。四、乙方如无正当理由不得拖延工期。第七条：工程质量要求：按设计规范要求，质量达到合格标准。第八条：材料设备
14、：材料采用国家标准合格产品。第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任。一、甲方：1、负责解决施工场地的用水用电，保证乙方在施工期间的需求。2、负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作。3、组织工程竣工验收工作。二、乙方：1、做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况。2、做好施工安全工作，否则，发生安全事故，由乙方负全责。3、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定。4、参加工程竣工验收工作。第十条：工程完工后，质量保修年。第十一条：合同生效与终止本合同自向甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，其条款即告终止。第十二条：本合同一式四份，其中：甲乙双方各两份，均具有同等法律效力。甲方盖章：乙方盖章：法人代表（签字）： 法人代表（签字）：年月 日 年 月日
