《《工程工程合同汇总8篇》_3》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《工程工程合同汇总8篇》_3（14页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、工程工程合同汇总8篇 工程工程合同 篇1 合同编号：_建设项目：_贷款方（甲方）：_借款方（乙方）：_根据国家规定，乙方为进行基本建设所需贷款，经甲方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。第一条 乙方根据批准的年度基本建设计划，向甲方借款人民币（大写）_元，用于_建设工程。预计分季用款：一季度_元；二季度_元；三季度_元；四季度_元。第二条 借款用途：购置设备_台（套）_元；土建_平方米_元；其它_元。第三条 贷款利息，按年息_计收；乙方不能按上述约定归还的，从次年开始未归还的贷款作为逾期还款加息_；挪用的贷款，从挪用期间加收罚息_。贷款利息按实际支用数计息并计算复利。如
2、因国家政策性的利率变动，本合同贷款利率根据政策相应调整。第四条 甲方提供的贷款，乙方保证从_年_月起至_年_月止，全部还清。上述还款期限，如果因国家规定的固定资产基本折旧率、应纳税率和产品价格等有较大调整，需要延长或缩短时，双方通过协商计算，调整还款年限，并签订补充文本。第五条 贷款还本付息的资金来源，双方同意按规定在建设项目投产后用下列资金清偿：1基本建设收入；2新增固定资产的基本折旧基金；3固定资产税；4利润。乙方还款超过合同期限，还本付息的资金来源按规定办理。第六条 乙方对偿还贷款本息以抵押或第三方保证的方式提供担保，抵押（或保证）协议作为合同附件。第七条 贷款到期，乙方如不能按期偿还，
3、由担保人代为偿还，担保人在接到贷款方还款通知三个月后仍未归还，甲方可直接从乙方或担保人的各项投资或存款中扣收；以抵押方式提供担保的，可变卖抵押财产归还贷款。第八条 乙方在本合同规定的贷款总额内，根据批准的年度计划和建设进度编制年、季度用款计划，送甲方审查，甲方凭此供应资金。甲方保证在核定的年度贷款计划内，按基本建设贷款的有关规定及时供应资金。因甲方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给乙方违约金。违约金的计算与银行规定的加收乙方的罚息计算相同。第九条 甲方有权检查、监督贷款的使用情况，了解乙方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。乙方应提供有关统计、会计报表及资料。乙方如果
4、不按合同规定使用贷款，甲方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。乙方提前还款的，应按规定减收利息。第十条 声明及保证甲方：1甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。2甲方签署和履行本合同所需的一切手续_均已办妥并合法有效。3在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。乙方：1乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本
5、合同。2乙方签署和履行本合同所需的一切手续_均已办妥并合法有效。3在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第十一条 保密双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_年。一方违反上述保
6、密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。第十二条 不可抗力本合同所称不可抗力是指不能预见，不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。第十三条 通知1根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递
7、。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。2各方通讯地址如下：_。3一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。第十四条 争议的处理本合同受_国法律管辖并按其进行解释。本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_种方式解决：1提交_仲裁委员会仲裁；2依法向人民法院起诉。第十五条 解释本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。第十六条 补充与附件本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双
8、方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。第十七条 合同效力本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_年，自_年_月_日至_年_月_日。本合同正本一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力；合同副本_份，送_留存一份。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法人代表（签字）：_ 法人代表（签字）：_年_月_日 _年_月_日签订地点：_ 签订地点：_ 工程工程合同 篇2 甲方（发包人）乙方（承包人）签订日期：甲方： 乙方：根据中华人民共和国合同法等有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在遵循自愿
9、、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。第一条 工程概况一、工程名称：二、工程地点：第二条 工程范围乙方承包的工程范围：拆除原有缺陷路面176平方米并且垂直开挖30公分，做两步3：7灰土垫层。浇筑20公分厚C30混凝土路面， 在无道芽的路段安装道芽，新旧混凝土路面之间做沥青勾缝，清运现场所产生的建筑垃圾 ， 做好成品养护。第三条 承包方式承包方式：包工包料第四条 合同工期一、本合同工期为 五个工作日，自乙方进场之日起计算。第五条 工程价款（一）工程价款（含税）为：（大写）（小写）￥元。第六条 工程价款支付按合同附件中工程图纸和明细以及该项目工程范围规定的内容一次包死。任何条件的
10、变化均不作工程价款调整，整个工程按以上“工程范围”的内容全部完成经交工验收合格后一次性付清该工程款。第七条 工程质量一、甲方应在乙方进场前 一日，向乙方提供施工图纸 一 套，并向乙方进行技术交底。二、乙方按照工程图纸、施工说明等组织施工。三、涉及隐蔽工程的，在工程隐蔽前，乙方应当通知甲方到场验收。验收不合格的，乙方应整改后重新验收。四、乙方保证工程符合国家工程建设相关技术标准。五、本工程使用的混凝土、石灰、沥青、等材料必须符合国家相关质量标准的规定。第八条 验收一、工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织甲乙双方共同验收。二、本工程由甲乙双方以施工图纸、设计说明相关标准、规范
11、为标准共同验收。如未达到合同规定的验收质量标准乙方在指定期限内无偿返工。第九条 质量保修一、乙方负责该区域内建设施工期内的保修，确保路面平整牢固。乙方并作出质量保修承诺。若乙方不负责保修，甲方有权从其他工程款中扣回应由乙方保修的费用，乙方不得质疑。二、保修期间，符合保修条件的，乙方均应当在接到甲方发出的书面保修通知后在限定时间内维修破坏的路面。第十条 甲方权利和义务一、开工前向乙方提供施图纸并进行现场交底，交底应经双方现场确认。三、工程甲方代表，对工程质量、进度进行监督并负责确认工程。第十一条 乙方权利和义务一、乙方配合有关部门做好现场安全防护、安全设施和垃圾处理等工作。二、参加甲方组织的现场
12、交底，配合形成书面交底文件。三、遵守国家或地方政府对施工现场管理的规定，妥善保护好施工开挖过程中遇到的周围建筑物、设备管线。四、乙方必须按照经甲方现场确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。七、乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或条例等原因导致发生的质量事故、安全事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。甲方不负责任何连带责任。第十二条 违约责任一、由于乙方原因逾期完工的，每逾期一日，乙方支付甲方本工程价款的违约金。 第十三条 合同的生效与解除一、合同生效本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同所附附件与本合同具有同等
13、效力。本合同一式 四 份，双方各执 二 份。第十五条 争议解决方式双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解。第十六条 付款方式经甲方验收合格并结算完成后支付乙方结算总价的90%工程款；剩余10%工程款自验收合格之日起一年后一次付清。乙方应出具经甲方财务认可的国家正式发票办理付款，否则甲方有权拒付，乙方在施工过程中，若因村民闹事而影响施工的一切行为均由乙方自行解决，不得因此而影响施工进度，且不能转嫁给甲方，由此造成的一切费用均由乙方承担。合同附件：1、略2、 施工图1张 路面维修工程费用清单甲 方： 乙 方：代 表 人： 代 表 人：地 址： 地 址：电 话： 电 话：日 期： 日 期： 工程工程合同 篇3 甲方：乙方：按照中人民共和国劳动法和中人民共和国合同法以及其他相关法律法规，完善劳务用工制度，规范施工现场外用工管理，根据劳务管理办法经甲乙双方友好协商，达成以下共识。一、乙方的个人情况及要求。2、严禁使用以下人员：(1)高血压、心脏病、癫痫、贫血
