《1100字老年公寓装饰工程施工合同范文》

《《1100字老年公寓装饰工程施工合同范文》》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《1100字老年公寓装饰工程施工合同范文》（68页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、1100字老年公寓装饰工程施工合同范文发包单位：施工单位： 就百花桥老年公寓装饰工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下： 一、工程名称：百花桥老年公寓二、工程地点：龙洞堡百花桥三、工程项目内容：百花桥老年公寓装饰工程四、工程期限 本工程自_年_月_日至_年_月_日完工。 五、工程造价为人民币：_，大写： ，（注：此报价不含发票）。六、付款方式 开工后，甲方按工程水、电、砖、瓷粉进度支付每项工程款， （以预算书单价为标准，如有变更甲乙双方共同协商，协商后以变更单为准）。 七、材料设备：本工程所需的工程材料由乙方负责采购部份材料，及时组织进场，材料设备保管场地由甲方提供，甲方提供的

2、材料必须配合乙方的施工时间，施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理。八、工程施工 1乙方必须严格按设计图纸进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返工，所造成的损失由乙方负责。 2乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细。 3施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。 4乙方应了解遵守物业管理处有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏，由施工方负责。 5如因乙方不遵守物业管理处有关规定，造成罚款的由乙方负责。 九、工程质量 1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。 2由于乙方

3、提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担。 3由于乙方原因造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责。 4、如甲方提供的材料出现质量问题，一切后果由甲方负责。5装饰工程质量保修一年。十、工程验收 由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量、安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。 十一、违约责任 任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿给守约方。 十二、备注 本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或

4、条款，如本合同甲、乙双方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。 十三、本合同报价表一式二份，甲、乙方双方各执一份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。甲方单位（盖章）：_ 乙方单位（盖章）：_代表人：_ 乙方单位（盖章）：_日期：_签订合同地点：_我推荐3300字装饰工程施工合同范文3300字装饰工程施工合同范文 甲方（全称）： xxx乙方（全称）： xxx根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利

5、和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。第一条 工程概况1.1 工程名称： xxxxx房屋装修工程 。1.2 工程地点： xxxxx 。1.3 承包范围及内容： 吸顶灯、窗帘、橱柜、不锈钢防盗网等 。1.5 甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，也可对乙方承包范围内的某一分项、某一产品、半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受，也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。1.6 承包方式：本工程采用包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护、包甲方与业主的总承包合同中所涉及到的本分包合同内容、包甲方对业主的承诺和业主对甲方所作的规定、约束等的包

6、干方式，全面负责本合同范围内的所有工作内容，并处理好和政府主管部门及物业公司的关系。第二条 合同工期 2.1 乙方接甲方进场通知后 3 日内做好施工现场准备工作。 2.2 合同工期：本工程于20xx 年3月5日开工，至 20xx年7月 5 日竣工，共 120个日历天。 第三条 质量3.1 本工程质量等级为 合格 。3.2 质量达不到要求时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为 工程总价的 5% 。3.3 本工程质量必须通过甲方、业主确认。3.4 乙方必须严格按本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准组织施工。随时接受甲方、业主的检查

7、检验，并为检查检验提供便利条件。3.5 乙方如达不到本合同约定的质量等级，甲方有权责成乙方进行返工，由此造成的一切工期、经济损失由乙方全额承担。如乙方达不到约定的质量等级，由此造成的业主罚款由乙方全额承担。3.6 乙方在施工中发生一般质量事故，由甲方提出处理方案，经业主同意后，由乙方负责处理；发生重大质量事故，必须按政府规定的处理办法进行处理，同时承担因此产生的责任。3.7 甲方为维护自身的声誉、品牌、形象，将对本工程质量进行不定期的巡查，在巡查过程中发出的质量整改通知书乙方必须在规定的时限内整改完毕；发出的对乙方的罚款通知，须说明罚款理由并由乙方全额承担，乙方必须在罚款单上签字接受，乙方拒绝

8、签字并不影响罚款单的生效。第四条 环境安全标化4.1 乙方应识别施工过程中的环境因素和危险源，并采取措施对其进行控制，防止环境污染事件和安全事故的发生。4.2 乙方要严格执行各级政府的法律、法规和有关规定，执行甲方对安全和标化管理的有关规定，并承担因乙方原因造成的财产损失和安全事故的责任和由此发生的一切费用。对非乙方原因造成的财产损失和安全事故，由责任方承担责任和相关费用。4.3 乙方应编制乙方范围内的现场临时用电施工方案，脚手架搭设施工方案，模板施工方案等专项施工方案，经甲方批准后方可实施。4.4 乙方必须根据施工规范搭设和配置各种安全设施和安全劳防用品，应在甲方允许的供应商中采购上述物资，

9、且必须加强进场验收和搭设后的使用前验收。4.5 乙方应对乙方的施工人员及乙方的专业施工队伍进行分部分项和专项安全交底。4.6 发生安全事故，乙方应立即通知甲方，同时按政府有关部门的要求处理，甲方要为排除事故或抢救人员提供帮助，全部责任由乙方承担。4.7 乙方如达不到本合同约定的安全标化标准，甲方有权责成乙方进行整改，由此造成的一切工期、经济损失全由乙方全额承担。且乙方愿意接受达不到安全标化标准的甲方罚款，罚款金额为总结算金额的 10%，由此造成的业主罚款也由乙方全额承担。第五条 合同造价合同造价：工程量按实结算，最终造价以业主委托的审价机构审计结果为准。 此价格含税票价。第六条 结算方式约定6

10、.1 定额：定额：执行重庆市建筑工程计价定额CQJZDE-20xx、重庆市安装工程计价定额CQAZDE-20xx、重庆市装饰工程计价定额（CQZSDE-20xx）、重庆市房屋修缮工程计价定额（CQXSDE-20xx）、重庆市建设工程费用定额CQFYDE-20xx、混凝土及砂浆配合比表、施工机械台班定额CQpSDE-20xx等及其相关配套文件；6.2 人工单价：参照重庆市渝东建设工程市场人工信息价20xx年第四季度巫山地区指导价执行；6.3、材料价格：按照重庆市渝东建设工程造价站发布的渝东建设工程造价信息20xx年第12月巫山地区指导价和业主确定的主要装饰材料价格表计算，其余参照市场价计算；6.

11、4、工程类别：装饰四类；6.5、原材料二次转运费和建渣外运按实际发生费用调整；6.6、渝建发20xx158号重庆市城乡建设委员会关于印发重庆市建设工程安全文明施工措施费用计取和使用管理规定的通知；第七条 工程款支付方式7.1 工程款支付方式： 开工30%，工程过半30%，完工30%验收一年期10%。7.2 乙方保证收到工程款后专款专用。7.3 合同签约时，乙方对本工程的资金支付情况已作充分了解。乙方同意甲方按照业主资金到位情况给予工程款的支付，并共同承担资金风险。由于业主拖欠工程款而造成甲方不能按时支付乙方的情况，乙方不得追究甲方责任，但乙方有义务会同甲方，共同向造成资金风险的业主进行资金催讨

12、和索赔。第八条 甲方工作8.1 甲方委派 为甲方驻施工现场甲方代表，代表甲方签发施工现场生产相关的技术、质量、安全、文明施工和进度等的工作指令。8.2 甲方代表有权对不能有效履行职责的乙方人员提出更换要求。8.3 甲方代表按本合同的约定行使甲方代表的权力，履行甲方代表的职责，但无权解除本合同中乙方的任何义务。8.4 及时办理好工程阶段验收和竣工验收手续。8.5 施工期间，组织乙方共同处理好附近单位和居民的协调工作。第九条 乙方工作9.1 乙方委派 为乙方驻施工现场乙方代表，接受甲方代表的工作指令。9.2 乙方应严格按施工图和经甲方批准的施工方案和施工规范组织施工，确保工程质量、工期、安全与文明

13、，按合同约定完成全部义务。9.3 乙方应根据甲方要求配合好甲方与业主的阶段结算和竣工结算工作。9.4负责施工现场安全保卫工作。9.5 遵守国家和地方现行的有关环境保护、职业健康和安全的法律、法规。乙方在施工过程中严格控制好施工噪声、扬尘对周围环境影响，遵照甲方规定组织施工。9.6已完成工程在未交付业主之前，乙方负责成品保护工作，在此期间如发生损坏，乙方自费修复，产品保护费由乙方承担。9.7 施工场地周围邻近建筑物、构筑物保护工作由乙方负责，如发生损坏，其费用由乙方承担。9.8 乙方应严格控制好施工队伍的人数，杜绝私招乱用社会闲散人员。9.9 乙方须与所有工人签订劳动合同，合同中须明确劳动报酬等

14、内容，劳动报酬不低于当地政府规定的最低工资保障线，并严格履行，每月定日足额支付工资等劳动报酬；对甲方支付的工程款，乙方须优先用于支付工人劳动报酬。9.10 乙方未经过甲方同意擅自与业主达成的书面及口头合同、协议、承诺等，一切责任由乙方承担，甲方不承担此等的任何法律和经济责任。9.11 乙方对施工现场应配备足量的消防设施，制定消防应急预案，落实消防责任制，防止火灾事故的发生。第十条 材料、设备的供应和管理10.1工程所用的材料、设备原则上均由乙方自行采购，但所选择材料、设备均须得到甲方确认。10.2 乙方自行采购的材料、设备、成品、半成品，必须符合图纸设计要求且和甲方、业主、乙方共同确认的样品相一致，符合国家有关质量标准，并经甲方、业主验收通过后方可使用。第十一条 竣工验收和保修11.1竣工日期为乙方完成全部合同范围内施工内容，并经甲方、业主、监理等核验各方验收通过签字的日期。需整改后才能达到要求的，应为乙方整改后再次提请甲方验收并经甲方、业主、监理等核验各方签字验收通过的日期。承包内容中任何一分项工程未完工或经各方组